СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 декабря 2022 г. по делу № А64-5195/2022

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

35/2022-182163(1)

Арбитражный суд Тамбовской области

392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А64-5195/2022
г. Тамбов
05 декабря 2022 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Попова Ю.В.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Кушеверской И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройИнвест» <...>

(ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «АТК-Энерджи» <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 1 511 669 руб. 88 коп.

при участи в судебном заседании представителей: до перерыва:

от истца: ФИО1, доверенность № 2 от 10.06.2021, паспорт от ответчика: ФИО2, доверенность 01/21 от 29.11.2021, паспорт

после перерыва:

от истца: ФИО1, доверенность № 2 от 10.06.2021, паспорт от ответчика: не явился, извещён

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности, предусмотренные ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК РФ), разъяснены. Отводов составу суда не заявлено.

Руководствуясь ст.ст. 49, 102, 110, 112, 150, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АТК-Энерджи», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «РемСтройИнвест», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по контракту № СУБ-1-2022 от 20.01.2022 на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта в размере 1 200 000 руб. 00 коп., а также

05 декабря 2022 года

судебные расходы - уплаченную истцом государственную пошлину в сумме 27 952 руб. 00 коп.

В части требования о взыскании неустойки за нарушение Обществом с ограниченной ответственностью «АТК-Энерджи» сроков возмещения убытков, рассчитанной за период с 17.06.2022 по 28.06.2022, на сумму 16 447 руб. 45 коп., производство по делу прекратить.

В остальной части иска отказать.

2. Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «РемСтройИнвест» из федерального бюджета излишне уплаченную по платёжному поручению № 1303 от 05.07.2022 государственную пошлину в размере 165 руб. 00 коп.

3. Выдать истцу исполнительный лист после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя, а также справку на возврат части государственной пошлины.

4. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Ю.В. Попов

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.02.2022 8:12:00

Кому выдана ПОПОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ