СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 апреля 2023 г. по делу № А64-10241/2022

Арбитражный суд Тамбовской области (АС Тамбовской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

36/2023-224387(1)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-10241/2022
18 апреля 2023г.
г. Тамбов

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело № А64-10241/2022 по исковому заявлению

ПАО «Россети Центр», г.Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», г.Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ООО «Технологические Строительные Решения Радиан», г.Смоленск (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки размере 738070,26 руб. при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 31.01.2023г., от ответчика: ФИО3, доверенность от 27.01.2023г. (после перерыва)

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Технологические Строительные Решения Радиан», г.Смоленск (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ПАО «Россети Центр», г.Москва в лице филиала ПАО «Россети Центр»«Тамбовэнерго», г.Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 307530 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 16762,10 руб.

В удовлетворении остальной части требования о взыскании неустойки отказать.

2.По заявлению истца выдать исполнительный лист после вступления решения суда в законную силу.

3. Истцу выдать справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 1679,90 руб., перечисленной по платежному поручению № 153686 от 24.11.2022г.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Е.А. Хорошун

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 10.02.2022 11:17:00

18 апреля 2023 года

Кому выдана ХОРОШУН ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА