Резолютивная часть решения от 1 октября 2025 г. по делу № А07-30145/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, <...>, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-30145/24
г. Уфа
02 октября 2025 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Юсеевой И. Р., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания секретарем Хаматнуровой Р.Р., рассмотрев дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Нефтекамскстройзаказчик" РБ (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма "Цитадель» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности в размере 215 729 руб. 60 коп., неустойки в размере 112 179 руб. 57 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 70 892 руб. 57 коп.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Нефтекамскстройзаказчик» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Производственная фирма «Цитадель» в пользу Общества с ограниченной

ответственностью Специализированный застройщик «Нефтекамскстройзаказчик» неустойку в размере 77 231 руб.20 коп., судебные расходы по государственной пошлине в размере 7 262 руб. в остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Возвратить истцу излишне уплаченную государственную пошлину в размере 267 руб. по платежному поручению № 1086 от 2 сентября 2024 года.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья И.Р. Юсеева