Резолютивная часть решения от 15 октября 2018 г. по делу № А56-103768/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения


15 октября 2018 года Дело № А56-103768/2018



Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Рагузиной П.Н.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Муниципальное казенное учреждение по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области (187400, <...>, ОГРН: <***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания «РЕАЛЬ» (195426, Санкт-Петербург, ул. Хасанская, д. 2, корп. 1, лит. А, пом. 3-Н, ОГРН: <***>)

о взыскании 70 805 руб. 96 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.08.2016 по 22.06.2017 на основании пункта 7.2 муниципального контракта от 14.06.2016 № 18,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания «РЕАЛЬ» в пользу муниципального казенного учреждения по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципального района Ленинградской области 70 805 руб. 96 коп. неустойки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Дорожная Строительная Компания «РЕАЛЬ» в доход федерального бюджета 2832 руб. государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.


Судья Рагузина П.Н.