Резолютивная часть решения от 25 июня 2025 г. по делу № А62-966/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, <...>

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс <***>

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 26.06.2025 Дело № А62-966/2023

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сорокиной Д.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Муниципальному унитарному предприятию «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании задолженности по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180, понуждении к возврату обеспечительного платежа,

и по встречному исковому заявлению

Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: Общество с ограниченной ответственностью «СтройНовиком» (ОГРН <***>; ИНН <***>),

при участии в судебном заседании:

от ООО «Группа компаний РОД»: ФИО1 – директор (паспорт, выписка из ЕГРЮЛ); ФИО2 – представитель по доверенности от 21.12.2022;

от МУП «Смоленсктеплосеть»: не явились, извещены надлежащим образом; от третьего лица: не явились, извещены надлежащим образом,

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично: взыскать с Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180 в размере 171 037 руб. 20 коп., а также 4 485 руб. в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины и 8 870 руб. 00 коп. в возмещение расходов на оплату услуг представителя.

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части отказать.

Встречный иск Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично: взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда от 10.08.2022 № 2022.126180, начисленную за период с 10.10.2022 по 09.01.2023 в сумме 234 635 руб. 16 коп., а также 18 341 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении встречного иска Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части отказать.

В результате зачета: взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний РОД» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 68 583 руб. 96 коп.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья И.Л. Каринская