Резолютивная часть решения от 20 мая 2024 г. по делу № А41-96028/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-96028/23 21 мая 2024 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи Т.Ю. Цыганковой при ведении протокола судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ГБУМО «Мосавтодор» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к АО «Дорожно-строительная организация № 1» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки, судебных расходов по оплате государственной пошлины при участии в заседании лиц согласно протоколу, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования удовлетворить. Взыскать с АО «Дорожно-строительная организация № 1» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу ГБУ МО «Мосавтодор» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 1 911 970, 20 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 120 руб. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме). Судья Т.Ю. Цыганкова Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОСАВТОДОР (подробнее)Ответчики:ООО АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ №1 (подробнее)Судьи дела:Цыганкова Т.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
