Резолютивная часть решения от 2 июня 2024 г. по делу № А74-2643/2024

АРБИТРАЖНЫЙ   СУД   РЕСПУБЛИКИ   ХАКАСИЯ


Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть в порядке части 1 статьи 229 АПК РФ)


03 июня 2024 года

Дело № А74-2643/2024


Арбитражный суд Республики Хакасия в составе судьи П.В. Лобынцева рассмотрел в порядке упрощённого производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие-8» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 5» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 53 472 руб. 52 коп. неустойки за период с 02.11.2023 по 29.03.2024 по договору подряда от 28.02.2023 № 04/23-МП (с учётом заявления об уменьшении исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ).

Руководствуясь статьями 110, 170, 228, 229, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 



Р Е Ш И Л:

1.    Удовлетворить исковые требования:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Участок жилищно-эксплуатационных услуг № 5» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие-8» 53 472 (пятьдесят три тысячи четыреста семьдесят два) руб. 52 коп. неустойки за период с 02.11.2023 по 29.03.2024 по договору подряда от 28.02.2023 № 04/23-МП, а также 2139 (две тысячи сто тридцать девять) руб. расходов по уплате государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.03.2024 № 178.

2.  Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное предприятие-8» из федерального бюджета 15 653 (пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят три) руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 29.03.2024 № 178.


Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения – со дня принятия решения в полном объёме.

Жалоба подается через Арбитражный суд Республики Хакасия.


Судья

П.В. Лобынцев