Резолютивная часть решения от 10 января 2019 г. по делу № А64-8576/2017

138/2019-434(1)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Тамбов

«10» января 2019 года Дело № А64-8576/2017

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Тишина А.А. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Е.В. Петровой

рассмотрел дело № А64-8576/2017 по исковому заявлению

Муниципального казенного учреждения «Инвестиционно-строительный центр г. Тамбова «Инвестор», г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная группа «Третий Рим» г. Тамбов (ОГРН <***>, ИНН <***>)

третье лицо: АО «ОРЭС Тамбов»

о понуждении к исполнению обязательства в натуре, взыскании неустойки при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 - представитель, доверенность № 536 от 18.04.2017 г. от ответчика: ФИО2 - представитель, доверенность от 20.03.2017

от третьего лица: не явился, извещен Отводов не заявлено

На основании изложенного и руководствуясь статьями 49, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить исковые требования в части.

2. Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Строительная группа «Третий Рим» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Муниципального казенного учреждения «Инвестиционно- строительный центр г. Тамбова «Инвестор» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойки за просрочку исполнения обязательств по Муниципальному контракту № 38/16 от 21.06.2016 г. на выполнение подрядных (строительных) работ для муниципальных нужд городского округа-город Тамбов по объекту: «Капитальный ремонт сетей электроснабжения к жилым домам по Кавалерийскому переулку в г. Тамбове» в размере 37 000 руб. с учетом снижения до двукратной ключевой ставки ЦБ РФ (15,5%).

3. В удовлетворении остальных заявленных требований отказать.

4. Взыскать с Общества ограниченной ответственностью «Строительная группа «Третий Рим» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатый апелляционный арбитражный суд (394006, Воронеж, ул.

10 января 2019 года

Платонова, дом 8), а также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу, через арбитражный суд Тамбовской области.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на интернет-сайтах Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда или Арбитражного суда Центрального округа.

Судья Тишин А.А.