Дополнительное решение от 6 ноября 2018 г. по делу № А23-4827/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457; http://kaluga.arbitr.ru; е-mail: arbitr@kaluga.ru

Именем Российской Федерации


Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Е Р Е Ш Е Н И Е



Дело №А23-4827/2017
06 ноября 2018 года
г. Калуга
Резолютивная часть дополнительного решения объявлена 29 октября 2018 года.

В полном объеме дополнительное решение изготовлено 06 ноября 2018 года.


Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Чехачевой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании вопрос о принятии дополнительного решения в рамках дела по иску государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» (ОГРН <***>, ИНН <***>), 248000, <...> к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Днепр» (ОГРН <***>, ИНН <***>), 214532, Смоленская область, Смоленский район, д. Владимирская, здание 387 км., строение а/д Москва-Минск, о взыскании 2 943 850 руб. 20 коп., и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания «Днепр», 214532, Смоленская область, Смоленский район, д. Владимирская, здание 387 км., строение а/д Москва-Минск, ОГРН <***>, ИНН <***>, к казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», 248600, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>, о взыскании 147 030 руб. 59 коп.,

У С Т А Н О В И Л:

государственное казенное учреждение Калужской области «Калугадорзаказчик» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Калужской области к обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр" (далее - ответчик) с исковым заявлением о взыскании неустойки по государственному контракту от 24.11.2015 № 0137200001215004813_81029 на выполнение работ по ремонту моста через р.Протва на автодороге "Малоярославец-Боровск-Обнинск, д. Вашутино в Боровском районе за период с 02.08.2016 по 31.07.2017 в размере 2 134 291 руб. 40 коп. (с учетом уточнения от 04.05.2018).

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по существу, судом принято к производству встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр" о взыскании неустойки за период с 25.03.2016 по 16.09.2016 а размере 147 030 руб. 59коп.

Решением Арбитражного суда Калужской области от 27.06.2018 исковые требования государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» удовлетворены частично. Встречный иск общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр" удовлетворен частично.

В мотивировочной части решения суд пришел к выводу, что исковые требования государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» о взыскании неустойки за период с 02.08.2016 по 31.01.2017 подлежат частичному удовлетворению - в размере 1 350 680 руб. 34 коп.; встречный иск о взыскании неустойки за период с 25.03.2016 по 16.09.2016 подлежит частичному удовлетворению - в размере 98 705 руб. 94 коп. Указано на произведенный судебный зачет требований в порядке ст. 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Однако в резолютивной части решения суд не отразил размер подлежащих удовлетворению требований по иску казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик» и по встречному иску иск общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр".

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение, в случае если судом по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Решение Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-4827/2017 в законную силу не вступило.

Учитывая изложенное, на основании ст. 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает необходимым резолютивную часть решения изложить в следующей редакции:

"Исковые требования государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик", г. Калуга, удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер. Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, в пользу государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», г. Калуга, неустойку в размере 1 350 680 руб. 34 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 207 руб. 14 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер. Владимирская, с.п.Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, удовлетворить частично: взыскать с государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», г. Калуга, в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер.Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, неустойку в размере 98 705 руб. 94 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать.

В результате судебного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер.Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, в пользу государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик", г. Калуга, неустойку в размере 1 251 974 руб. 40 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 207 руб. 14 коп.

Взыскать с государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик", г. Калуга, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 584 руб. 31 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер. Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 778 руб. 44 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.".

Руководствуясь ст. ст. 106, 110, 112, 167-171, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л:

Резолютивную часть решения по делу №А23-4827/2017 от 27.06.2018 изложить в следующей редакции:

"Исковые требования государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик", г. Калуга, удовлетворить частично: взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер. Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, в пользу государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», г. Калуга, неустойку в размере 1 350 680 руб. 34 коп. и расходы по уплате государственной пошлины в размере 23 207 руб. 14 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер. Владимирская, с.п.Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, удовлетворить частично: взыскать с государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», г. Калуга, в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер.Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, неустойку в размере 98 705 руб. 94 коп. В удовлетворении остальной части иска отказать.

В результате судебного зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер.Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, в пользу государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик", г. Калуга, неустойку в размере 1 251 974 руб. 40 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 23 207 руб. 14 коп.

Взыскать с государственного казенного учреждения Калужской области "Калугадорзаказчик", г. Калуга, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3 584 руб. 31 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно-строительной компании "Днепр", дер. Владимирская, с.п. Дивасовское, Смоленского района, Смоленской области, в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 778 руб. 44 коп.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Калужской области.".

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья И.В. Чехачева