СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 апреля 2023 г. по делу № А50-26140/2022

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

76_4330773

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Пермь

«26» апреля 2023 года № А50-26140/2022

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Антоновой Е.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Соколовой Е.А., рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску Унитарной некоммерческой организации - Фонда "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" (614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 92, офис 309, ОГРН: 1205900013021, ИНН: 5902058216)

к ответчику – Обществу с ограниченной ответственностью "ПРОФПРОЕКТ" (614015, Пермский край, г. Пермь, ул. Пермская, дом 30, этаж 1, офис 3, ОГРН: 1125948000276, ИНН: 5948041670)

о взыскании неустойки

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Технический заказчик Фонда развития территорий» (ОГРН 1187746752852, ИНН 7704459675)

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФПРОЕКТ" (ОГРН: 1125948000276, ИНН: 5948041670) в пользу Унитарной некоммерческой организации - Фонда "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края" (ОГРН: 1205900013021, ИНН: 5902058216) неустойку в размере 70 000 руб. и судебные расходы по оплате госпошлины в сумме 7501 руб. 80 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления и решения суда в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПРОФПРОЕКТ" (ОГРН: 1125948000276, ИНН: 5948041670) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 5160 руб. 60 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Е.Д. Антонова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 01.03.2023 7:08:00

Кому выдана Антонова Елена Дмитриевна