Резолютивная часть решения от 14 января 2022 г. по делу № А33-4720/2021Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 28/2022-7579(1) 14 января 2022 года по делу № А33-4720/2021 Красноярск «14» января 2022 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края 1)Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации25.01.1994, место нахождения – 660077, <...>) удовлетворить частично. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата регистрации - 02.11.2018) в пользу общества с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 25.01.1994, место нахождения – 660077, <...>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № ГКБ/15/07/2019-1 от 15.07.2019 в размере 1 006 816,59 руб. В остальной части в удовлетворении первоначальных исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 25.01.1994, место нахождения – 660077, <...>) в доход федерального бюджета 28 925 руб. государственной пошлины. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата регистрации - 02.11.2018) в доход федерального бюджета 11 630 руб. государственной пошлины. 2) Встречные исковые требования индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата регистрации02.11.2018) удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 25.01.1994, место нахождения – 660077, <...>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата регистрации - 02.11.2018) основной долг за выполненные и неоплаченные работы по договорам подряда № ГКБ/15/07/2019-1 от 15.07.2019 и № СН- 1081/2019 от 28.06.2019 в общей сумме 3 150 657,80 руб., неустойку в размере 943 331,73 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 43 470 руб. Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 из федерального бюджета 1 040 руб. излишне уплаченной государственной пошлины. 3) С учетом зачета первоначальных и встречных исковых требований, всего по итогам рассмотрения дела: Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 25.01.1994, место нахождения – 660077, <...>) в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата регистрации - 02.11.2018) денежную сумму в размере 3 087 172,94 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 43 470 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Фирма "Синтез Н" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации - 25.01.1994, место нахождения – 660077, <...>) в доход федерального бюджета 28 925 руб. государственной пошлины. Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***> , ОГРН <***>, дата регистрации - 02.11.2018) в доход федерального бюджета 10 590 руб. государственной пошлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья Л.О. Петракевич Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:ООО Фирма "Синтез Н" (подробнее)Иные лица:АС города Москвы (подробнее)Судьи дела:Петракевич Л.О. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
