Решение от 19 сентября 2023 г. по делу № А07-17588/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А07-17588/2023
г. Уфа
19 сентября 2023 года
Резолютивная часть решения объявлена 12.09.2023

Полный текст решения изготовлен 19.09.2023

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кузнецова Д.П., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Уфамонолитстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "Орион" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении договора строительного подряда №206/21 от 22.09.2021 года

От лиц, участвующих в деле, явки нет, извещены по правилам ст. 121-123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на официальном сайте суда в сети Интернет,

Общество с ограниченной ответственностью "Уфамонолитстрой" (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Орион" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о расторжении договора строительного подряда №206/21 от 22.09.2021 года, взыскании расходов по оплате государственной пошлины в размере 6 000 руб.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 06.06.2023 исковое заявление было принято к производству.

От истца поступило заявление о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

От ответчика поступил отзыв на исковое заявление, в котором указано, что в настоящее время указанные работы ответчиком выполнены в установленный срок. На основании подписанных документов, а именно актов по форме КС-3 ООО «Уфамонолитстрой» приняло работы у ООО «Орион», счет-фактура №469 от 28.10.21г., счет-фактура №603 от 30.11.21г., счет-фактура №705 от 24.12.21г. ООО «Орион» предоставило в счет исполнения работ. Стороны подписали документы о выполнении, в связи с исполнением обязательств ответчиком, считает исковые требования необоснованными.

Стороны явку на судебное заседание не обеспечили, извещены надлежащим образом.

Согласно ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 3 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, 22.09.2021 года между Обществом с ограниченной ответственностью "Уфамонолитстрой" (подрядчик) и обществом с ограниченной ответственностью "Орион" (субподрядчик) заключен договор №206/21 строительного подряда, по которому Подрядчик поручает, а Субподрядчик обязуется своими силами и средствами, с поставкой оборудования и материалов в установленные настоящим Договором сроки выполнить комплекс работ по черновой отделке жилых и не жилых помещений на Объекте: «Группа многоквартирных домов на территории, ограниченной улицами Геологов, Кузнецовский Затон, Геофизиков, Испытателей в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Жилой дом 33/43», а Подрядчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Договора.

Согласно п. 1.3 договора объем и перечень выполняемых Субподрядчиком Работ по настоящему Договору определяется Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору). Объемы работ, указанные в ведомости договорной цены, являются расчетными и определены в целях установления стоимости работ по разделам, Общей стоимости Работ. Объемы работ, указанные в ведомости договорной цены, не принимаются в качестве фактических и точных объемов Работ, которые необходимо выполнить Субподрядчику в соответствии с настоящим Договором. В случае расхождения Ведомости договорной цены с Рабочей документацией, Рабочая документация имеет преобладание и все Работы, указанные или подразумеваемые Рабочей документацией, считаются включенными в Общую стоимость Работ.

Субподрядчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомлен с Рабочей документацией и не имеет замечаний, увеличивающих Общую стоимость Работ и сроки их выполнения по настоящему Договору (п. 1.4).

В соответствии с п. 2.1 договора общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется на основании ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 6 448 602 (шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% 1 074 767 (одни миллион семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ по настоящему Договору не позднее «22» сентября 2021г., и завершить Работы по настоящему Договору в срок не позднее «31» декабря 2021г., согласно Графику производства (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются согласно Графику производства Работ. Изменение сроков выполнения Работ с соответствующим обоснованием оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору (п. 3.2).

Датой окончания Работ является дата подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки полностью завершенных Работ без замечаний, предусмотренного п. 9.4. настоящего Договора (п. 3.3).

Согласно п. 4.1 договора оплата по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:

4.1.2.Платежи за выполненные надлежащим образом и принятые Подрядчиком Работы производятся Подрядчиком после поставки оборудование и материалов, и полного окончания строительно-монтажных работ, на основании подписанных Подрядчиком без замечаний Актов выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 за расчетный месяц и предоставления Субподрядчиком Подрядчик) соответствующих счетов и счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих документов, перечисленных в п 4.1.2.

4.2.В случае, если настоящий Договор будет прекращен до завершения Работ, взаимные расчеты между Подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществляться в соответствии со статьей 13 настоящего Договора.

Истец указал, что работы ООО «ОРИОН» выполнены не были. Счета-фактуры не предоставлены, Акты формы КС-2, КС-3, не подписаны.

Претензию от 17 января 2022г. о расторжении договора строительного подряда №206/21 от 22 сентября 2021 г., в связи с неисполнением, истец вручил ответчику на руки 17.01.20212г., ответчик ответ в 30-дневный срок ответа не предоставил.

Поскольку спор в досудебном порядке урегулировать не удалось, претензия истца была оставлена ответчиком без удовлетворения, истец обратился с настоящим иском в суд.

Оценив представленные доказательства в их совокупности и выслушав доводы сторон в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В силу статей 64, 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

В силу статей 9, 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. При этом каждая из сторон несёт риск процессуальных последствий непредоставления доказательств.

В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определённое действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Проанализировав условия представленного договора №206/21 строительного подряда от 22.09.2021 года, суд приходит к выводу, что сторонами заключен договор подряда, следовательно, между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Договор №206/21 строительного подряда от 22.09.2021 года содержит все существенные условия договора подряда, по которым сторонами достигнуто соглашение, соответствует требованиям закона о форме и содержании, подписан сторонами, оснований полагать о незаключенности либо ничтожности договора у суда не имеется.

В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

В силу пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Согласно статье 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно пункту 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком должны оформляться актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации и разъяснениями, изложенными в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда" (далее - информационное письмо N 51) принятые заказчиком работы подлежат оплате. Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно п. 1.3 договора объем и перечень выполняемых Субподрядчиком Работ по настоящему Договору определяется Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору). Объемы работ, указанные в ведомости договорной цены, являются расчетными и определены в целях установления стоимости работ по разделам, Общей стоимости Работ. Объемы работ, указанные в ведомости договорной цены, не принимаются в качестве фактических и точных объемов Работ, которые необходимо выполнить Субподрядчику в соответствии с настоящим Договором. В случае расхождения Ведомости договорной цены с Рабочей документацией, Рабочая документация имеет преобладание и все Работы, указанные или подразумеваемые Рабочей документацией, считаются включенными в Общую стоимость Работ.

Субподрядчик подтверждает, что до заключения настоящего Договора ознакомлен с Рабочей документацией и не имеет замечаний, увеличивающих Общую стоимость Работ и сроки их выполнения по настоящему Договору (п. 1.4).

В соответствии с п. 2.1 договора общая стоимость Работ по настоящему Договору определяется на основании ведомости договорной цены (Приложение №1 к настоящему Договору) и составляет 6 448 602 (шесть миллионов четыреста сорок восемь тысяч шестьсот два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 20% 1 074 767 (одни миллион семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Пунктом 3.1 договора предусмотрено, что Субподрядчик обязуется приступить к выполнению Работ по настоящему Договору не позднее «22» сентября 2021г., и завершить Работы по настоящему Договору в срок не позднее «31» декабря 2021г., согласно Графику производства (Приложение № 2 к настоящему Договору).

Промежуточные сроки выполнения Работ определяются согласно Графику производства Работ. Изменение сроков выполнения Работ с соответствующим обоснованием оформляется Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору (п. 3.2).

Датой окончания Работ является дата подписания Подрядчиком Акта сдачи-приемки полностью завершенных Работ без замечаний, предусмотренного п. 9.4. настоящего Договора (п. 3.3).

Согласно п. 4.1 договора оплата по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком в следующем порядке:

4.1.2.Платежи за выполненные надлежащим образом и принятые Подрядчиком Работы производятся Подрядчиком после поставки оборудование и материалов, и полного окончания строительно-монтажных работ, на основании подписанных Подрядчиком без замечаний Актов выполненных работ по форме № КС-2 и Справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 за расчетный месяц и предоставления Субподрядчиком Подрядчик) соответствующих счетов и счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания соответствующих документов, перечисленных в п 4.1.2.

4.2.В случае, если настоящий Договор будет прекращен до завершения Работ, взаимные расчеты между Подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществляться в соответствии со статьей 13 настоящего Договора.

Согласно п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу п. 2 ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Пунктом 1 ст. 450.1 ГК РФ предусмотрено, что предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

При этом, в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п. 2 ст. 450.1 ГК РФ).

Как следует из п. 2, 3 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Пунктом 14.1 договора предусмотрено, что Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае:

-нарушения Субподрядчиком указанных в п. 3.1 настоящего Договора сроков более, чем на 15 (пятнадцать) календарных дней, а также задержки Субподрядчиком (по причинам, не зависящим от Подрядчика) начала выполнения Работ на тот же срок:

-нарушения Субподрядчиком требований по качеству выполнения Работ и не устранения выявленных недостатков в сроки, согласованные Сторонами, или определенные Подрядчиком.

Основанием для признания договора расторгнутым в судебном порядке, истцом указано - существенное нарушение условий договора.

Судом установлено, что ответчиком представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 28.10.2021г. на сумму 2 250 000 руб., № 2 от 30.11.2021г. на сумму 597 500 руб.

Ответчиком выставлены счета-фактуры №469 от 28.10.21г., №603 от 30.11.21г., №705 от 24.12.21г.

Истцом произведена оплата выполненных работ, что подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру № 1 от 29.10.2021г. на сумму 2 250 000 руб., № 2 от 30.11.2021г. на сумму 3 585 000 руб., № 3 от 29.12.2021г. на сумму 613 602 руб.

По общему правилу, обычным способом прекращения гражданско-правовых обязательств является их надлежащее исполнение (пункт 1 статьи 408 ГК РФ).

При таких обстоятельствах, суд счел, что у истца отсутствует право на расторжение фактически исполненного договора подряда в судебном порядке.

Поскольку в удовлетворении исковых требований отказано, то государственная пошлина подлежит отнесению на истца по правилам части 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясьстатьями 110,167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Уфамонолитстрой" отказать.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

Судья Д.П. Кузнецов