Резолютивная часть решения от 6 сентября 2023 г. по делу № А41-27995/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_14458210 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-27995/23 06 сентября 2023 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО СК "МЕРИДИАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки по договору подряда, при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 06.09.2023. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить частично. Взыскать с ООО СК "МЕРИДИАН" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 180 022 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 002 руб. В остальной части заявленной неустойки отказать. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:АО "МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" (подробнее)Ответчики:ООО СК "МЕРИДИАН" (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
