Резолютивная часть решения от 23 мая 2019 г. по делу № А08-12229/2018

210100066_2277146

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Народный бульвар, д.135, г. Белгород, 308000

Тел./ факс (4722) 35-60-16, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru

Именем Российской Федерации резолютивная часть Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А08-12229/2018
г. Белгород
23 мая 2019 года
Арбитражный суд Белгородской области

в составе судьи Валуйского Н. С.

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощник судьи Чернышова И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "Красивые лестницы производство" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании основного долга по договорам подряда № 22/07/18 от 22.07.2018г., № 23/07/18 от 23.07.2018г., № 26/07/18 от 26.07.2018г., № 06/07/18 от 06.07.2018г., № 27/07/18 от 27.07.2018г., № 20/07/18 от 20.07.2018г., № 01/02/18 от 01.02.2018г., № 21/12/17 от 21.12.2017г., № 02/03/18 от 02.03.2018г., № 20/12/17 от 20.12.2017г., № 03/11/17 от 03.11.2017г. в сумме 552580 руб. 00 коп.

и встречному иску ООО «Красивые лестницы производство» к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору № 20/12/2017 от 20.12.2017 в размере 211 000 рублей, по договору подряда 20/12/2017 от 20.12.2017 года – в размере 51 500 рублей, по договору подряда № 01/02/2018 от 01.02.2018 – в размере 17 500 рублей, по дополнительному соглашению № 2 от 10.08.2018 года к договору подряда № 01/02/18 от 01.02.2018г. в размере 70 000 рублей, расходов по оплате государственной пошлины в размере 10 380 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - ответчик: ФИО1, паспорт; ФИО2 представитель по доверенности от 21.01.3019 г.,

от ответчика - истца: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить полностью.

Взыскать с ответчика ООО "Красивые лестницы производство" (ИНН 3123197715, ОГРН 1093123006888) в пользу истца индивидуального предпринимателя Шокарева Вячеслава Борисовича (ИНН 312000372310, ОГРН 308312001800021) 552580 руб. 00 коп. – сумму основного долга по договорам подряда № 22/07/18 от 22.07.2018г., № 23/07/18 от 23.07.2018г., № 26/07/18 от 26.07.2018г. и дополнительному соглашению к нему № 1 от 26.08.2018г., № 06/07/18 от 06.07.2018г., № 27/07/18 от 27.07.2018г., № 01/02/18 от 01.02.2018г. и дополнительному соглашению к нему № 2 от 10.08.2018г., № 21/12/17 от 21.12.2017г. и дополнительному соглашению к нему № 1 от 07.08.2018г., № 02/03/18 от 02.03.2018г., № 20/12/17 от 20.12.2017г., № 03/11/17 от 03.04.2018г., № 20/12/17 от 20.12.2017г., 552580 руб. 00 коп. сумму неустойки за просрочку оплате выполненных работ и 14052 руб. руб. 00 коп. сумму расходов по оплате госпошлины, а всего 1119212 руб. 00 коп.

Встречный иск удовлетворить полностью.

Взыскать с истца индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ответчика ООО "Красивые лестницы производство" (ИНН <***>, ОГРН <***>) пени за просрочку выполнения работ по договору № 20/12/2017 от 20.12.2017г. в размере 211 000 руб. 00 коп., по договору подряда № 20/12/17 от 20.12.2017г. – в размере 51 500 руб. 00 коп., по договору подряда № 01/02/2018 от 01.02.2018г. – в размере 17 500 руб. 00 коп., по дополнительному соглашению № 2 от 10.08.2018г. к договору подряда № 01/02/18 от 01.02.2018г. в размере 19 000 руб. 00 коп., по договору подряда № 03/11/2017 от 21.12.2017г. – в размере 70000 руб. 00 коп., 10380 руб. 00 коп. – сумму расходов по оплате госпошлины, 379380 руб. 00 коп.

На основании абзаца 2 пункта 5 статьи 170 АПК РФ произвести зачет удовлетворенных требований о взыскании суммы основного долга, суммы неустойки, расходов по оплате госпошлины и взыскать с ответчика ООО "Красивые лестницы производство" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу истца индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРН <***>) 552580 руб. 00 коп. – сумму основного долга за выполненные работы, 183580 руб. 00 коп. – сумму неустойки за просрочку оплаты выполненных работ, 3672 руб. 00 коп. - сумму расходов по оплате государственной пошлины, а всего 739832 руб. 00 коп.

Взыскать с ответчика ООО "Красивые лестницы производство" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 10000 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано установленном законом порядке в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.

Судья Валуйский Н. С.