Резолютивная часть решения от 24 мая 2023 г. по делу № А40-76089/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



900001332_35815864



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ

Дело № А40-76089/23-15-622
24 мая 2023 г.
г. Москва

Арбитражный суд в составе: судьи Ведерникова М.А. при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неосновательного обогащении и неустойки по договору строительного субподряда № Р-1002/21/НЗ от 10.02.2021

и приложенные к исковому заявлению документы, при участии представителей сторон: от истца – ФИО2 по дов. № СКП/20221230-11 от 30.12.2022 г., диплом от ответчика– не явился, извещен

РЕШИЛ:


Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРСПЕКТИВА" неосновательное обогащение в размере 475 326,19 руб., неустойку в размере 1 188 025,39 руб., судебные расходы в размере 757,61 руб., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 634 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

СУДЬЯ: М.А. Ведерников



Суд:

АС города Москвы (подробнее)

Истцы:

ООО Строительная компания "Перспектива" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Альянс" (подробнее)

Судьи дела:

Ведерников М.А. (судья) (подробнее)