Решение от 16 августа 2019 г. по делу № А13-5682/2019 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации Дело № А13-5682/2019 город Вологда 16 августа 2019 года Резолютивная часть решения объявлена 15 августа 2019 года Полный текст решения изготовлен 16 августа 2019 года Арбитражный суд Вологодской области в составе судьи Лукенюк О.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 309352501300019), индивидуального предпринимателя ФИО3 (ОГРНИП 304350704700023), индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРНИП 306352503200034) к Администрации города Вологды (ОГРН <***>) о сохранении нежилого здания, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119 и 35:24:0304007:63, о признании права общей долевой собственности на нежилое здание, при участии третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области, Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области при участии от истца ФИО4 – ФИО5 по доверенности от 21.01.2014, индивидуальный предприниматель ФИО2, индивидуальный предприниматель ФИО3, индивидуальный предприниматель ФИО4 обратились в Арбитражный суд Вологодской области с исковым заявлением к Администрации города Вологды (далее – Администрация, ответчик) о сохранении нежилого здания общей площадью 4143,0 кв.м., состоящее из пяти этажей, в том числе 1 подземный, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119, 35:24:0304007:63, согласно техническому плану ООО «Геосфера» от 28.01.2019 со следующими характерными точками координат: Номер контура Номера характерных точек контура Координаты, м X Y 1 2 3 4 (1) 1 354134.65 2326843.00 (1) 2 354135.23 2326843.27 (1) 3 354135.89 2326841.84 (1) 4 354143.68 2326845.43 (1) 5 354145.46 2326841.55 (1) 6 354146.34 2326841.95 (1) 7 354147.78 2326838.84 (1) 8 354146.90 2326838.43 (1) 9 354147.91 2326836.26 (1) 10 354148.79 2326836.66 (1) 11 354149.72 2326834.64 (1) 12 354155.42 2326822.30 (1) 13 354159.33 2326824.10 (1) 14 354159.73 2326823.22 (1) 15 354161.91 2326824.22 (1) 16 354161.50 2326825.10 (1) 17 354163.75 2326826.14 (1) 18 354164.15 2326825.26 (1) 19 354166.33 2326826.27 (1) 20 354165.92 2326827.15 (1) 21 354169.83 2326828.95 (1) 22 354168.57 2326831.67 (1) 23 354169.45 2326832.08 (1) 24 354168.44 2326834.26 (1) 25 354167.56 2326833.85 (1) 26 354164.12 2326841.30 (1) 27 354160.23 2326839.50 (1) 28 354159.30 2326841.52 (1) 29 354160.18 2326841.92 (1) 30 354159.17 2326844.10 (1) 31 354158.29 2326843.69 (1) 32 354156.85 2326846.81 (1) 33 354157.77 2326847.23 (1) 34 354156.15 232 6850.78 (1) 35 354157.58 2326851.44 (1) 36 354152.75 2326861.91 (1) 37 354151.37 2326861.27 (1) 38 354151.03 2326862.00 (1) 39 354151.91 2326862.40 (1) 40 354150.91 2326864.58 (1) 41 354150.03 2326864.17 (1) 42 354148.77 2326866.90 (1) 43 354149.65 2326867.31 (1) 44 354148.64 2326869.48 (1) 45 354147.76 2326869.08 (1) 46 354146.39 2326872.03 (1) 47 354133.94 2326866.28 (1) 48 354137.40 2326858.79 (1) 49 354132.13 2326856.36 (1) 50 354134.09 2326852.13 (1) 51 354131.07 2326850.74 (1) 52 354131.24 2326850.39 (1) 53 354123.62 2326846.87 (1) 54 354123.46 2326847.22 (1) 55 354121.19 2326846.17 (1) 56 354120.52 2326847.62 (1) 57 354118.97 2326846.91 (1) 58 354116.83 2326851.54 (1) 59 354115.38 2326850.87 (1) 60 354113.06 2326855.90 (1) 61 354112.13 2326855.48 (1) 62 354111.72 2326856.36 (1) 63 354109.55 2326855.35 (1) 64 354109.96 2326854.47 (1) 65 354109.76 2326854.38 (1) 66 354109.37 2326855.21 (1) 67 354103.30 2326852.40 (1) 68 354103.68 2326851.57 (1) 69 354103.46 2326851.47 (1) 70 354103.05 2326852.35 (1) 71 354100.87 2326851.34 (1) 72 354101.28 2326850.46 (1) 73 354100.40 2326850.05 (1) 74 354102.52 2326845.46 (1) 75 354100.19 2326844.39 (1) 76 354101.36 2326841.85 (1) 77 354100.51 2326841.46 (1) 78 354101.54 2326839.24 (1) 79 354102.38 2326839.63 (1) 80 354103.72 2326836.74 (1) 81 354105.88 2326837.72 (1) 82 354109.75 2326829.36 (1) 96 354122.22 2326835.04 (1) 97 354123.17 2326833.05 (1) 98 354124.89 2326833.87 (1) 99 354123.75 2326836.32 (1) 100 354127.66 2326838.12 (1) 101 354127.03 2326839.49 (1) 102 354126.87 2326839.83 (1) 103 354134.49 2326843.34 (1) 1 354134.65 2326843.00 (2) 21 354169.83 2326828.95 (2) 26 354164.12 2326841.30 (2) 27 354160.23 2326839.50 (2) 32 354156.85 2326846.81 (2) 33 354157.77 2326847.23 (2) 34 354156.15 2326850.78 (2) 35 354157.58 2326851.44 (2) 36 354152.75 2326861.91 (2) 37 354151.37 2326861.27 (2) 46 354146.39 2326872.03 (2) 47 354133.94 2326866.28 (2) 48 354137.40 2326858.79 (2) 49 354132.13 2326856.36 (2) 50 354134.09 2326852.13 (2) 51 354131.07 2326850.74 (2) 1 354134.65 2326843.00 (2) 104 354143.01 2326846.86 (2) 5 354145.46 2326841.55 (2) 6 354146.34 2326841.95 (2) 11 354149.72 2326834.64 (2) 12 354155.42 2326822.30 (2) 21 354169.83 2326828.95 (2) 21 354169.83 2326828.95 (2) 26 354164.12 2326841.30 (2) 27 354160.23 2326839.50 (2) 32 354156.85 2326846.81 (2) 33 354157.77 2326847.23 (2) 34 354156.15 2326850.78 (2) 36 354157.58 2326851.44 (2) 36 354152.75 2326861.91 (2) 37 354151.37 2326861.27 (2) 46 354146.39 2326872.03 (2) 47 354133.94 2326866.28 (2) 48 354137.40 2326858.79 (2) 49 354132.13 2326856.36 (2) 50 354134.09 2326852.13 (2) 51 354131.08 2326850.74 (2) 1 354134.65 2326843.00 (2) 104 354143.01 2326846.86 (2) 5 354145.46 2326841.55 (2) 6 354146.34 2326841.95 (2) 11 354149.72 2326834.64 (2) 12 354155.42 2326822.30 (2) 21 354169.83 2326828.95 (3) 105 354127.76 2326837.90 (3) 54 354123.46 2326847.22 (3) 106 354118.19 2326844.79 (3) 60 354113.06 2326855.90 (3) 65 354109.76 2326854.38 (3) 66 354109.37 2326855.21 (3) 67 354103.30 2326852.41 (3) 68 354103.68 2326851.57 (3) 73 354100.40 2326850.05 (3) 74 354102.52 2326845.46 (3) 75 354100.19 2326844.39 (3) 107 354107.58 2326828.37 (3) 108 354122.61 2326835.22 (3) 109 354121.76 2326837.05 (3) 11 354124.71 2326838.42 (3) 111 354125.44 2326836.83 (3) 105 354127.76 2326837.90 (4) 102 354126.87 2326839.83 (4) 103 354134.49 2326843.34 (4) 1 354134.65 2326843.00 (4) 104 354143.01 2326846.86 (4) 5 354145.46 2326841.55 (4) 6 354146.34 2326841.95 (4) 11 354149.72 2326834.64 (4) 12 354155.42 2326822.30 (4) 21 354169.83 2326828.95 (4) 26 354164.12 2326841.30 (4) 27 354160.23 2326839.50 (4) 32 354156.85 2326846.81 (4) 33 354157.77 2326847.23 (4) 34 354156.15 2326850.78 (4) 35 354157.58 2326851.44 (4) 36 354152.75 2326861.91 (4) 37 354151.37 2326861.27 (4) 46 354146.39 2326872.03 (4) 47 354133.94 2326866.28 (4) 48 354137.40 2326858.79 (4) 49 354132.13 2326856.36 (4) 50 354134.09 2326852.13 (4) 51 354131.08 2326850.74 (4) 52 354131.24 2326850.39 (4) 53 354123.62 2326846.87 (4) 54 354123.46 2326847.22 (4) 106 354118.19 2326844.79 (4) 60 354113.06 2326855.90 (4) 73 354100.40 2326850.05 (4) 74 354102.52 2326845.46 (4) 75 354100.19 2326844.39 (4) 80 354103.73 2326836.73 (4) 81 354105.88 2326837.72 (4) 107 354107.58 2326828.37 (4) 108 354122.61 2326835.22 (4) 109 354121.76 2326837.05 (4) 101 354127.03 2326839.49 (4) 102 354126.87 2326839.83 (5) 101 354127.03 2326839.49 (5) 54 354123.46 2326847.22 (5) 106 354118.19 2326844.79 (5) 60 354113.06 2326855.90 (5) 73 354100.40 2326850.05 (5) 74 354102.52 2326845.46 (5) 75 354100.19 2326844.39 (5) 80 354103.73 2326836.73 (5) 81 354105.88 2326837.72 (5) 82 354109.75 2326829.36 (5) 108 354122.61 2326835.22 (5) 109 354121.76 2326837.05 (5) 101 354127.03 2326839.49 (6) 21 354169.83 2326828.95 (6) 26 354164.12 2326841.30 (6) 11 354149.72 2326834.64 (6) 12 354155.42 2326822.30 (6) 21 354169.83 2326828.95 а также о признании за индивидуальным предпринимателем ФИО2, индивидуальным предпринимателем ФИО3, индивидуальным предпринимателем ФИО4 права общей долевой собственности (по 1/3 на каждого) на нежилое здание общей площадью 4143,0 кв.м., состоящее из пяти этажей, в том числе 1 подземный, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119, 35:24:0304007:63, согласно техническому плану ООО «Геосфера» от 28.01.2019. Определением суда от 30 мая 2019 года по делу № А13-5682/2019 назначена судебная экспертиза. Проведение экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью «Архитектурное бюро «ФОРМАТ» ФИО6. Производство по настоящему делу приостановлено до получения экспертного заключения. Протокольным определением суда от 15.08.2019 производство по делу было возобновлено. В судебном заседании представитель истца – ФИО4 исковые требования поддержал. Истцы ФИО2 и ФИО3 просят рассмотреть дело без их участия, исковые требования поддерживают. Ответчик и третьи лица извещены о месте и времени судебного разбирательства, представителей в суд не направили, возражений по существу заявленных требований не заявили. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при имеющейся явке. Заслушав объяснения представителя истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. Как следует из материалов дела, по договору купли-продажи от 02 ноября 1998 года ФИО2 и ФИО3 приобрели в общую долевую собственность земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304007:63 из земель населенных пунктов площадью 866 кв.м по адресу: <...>, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права серии ВО № 062684 и № 062683, выданными Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству г.Вологды 21.12.1998. 03 октября 2008 года между Департаментом земельных отношений Вологодской области (арендодатель) и ФИО2 и ФИО3 (арендаторы) был заключен договор аренды земельного участка для строительства № 01-258, в соответствии с п.1.1. которого в аренду был передан земельный участок с кадастровым номером 35:24:0304007:19 из земель населенных пунктов площадью 1528 кв.м. с разрешенным использованием – строительство здания торгово-делового центра местоположением: <...>, сроком до 30 сентября 2011 года (зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Вологодской области 20 октября 2008 года, номер регистрации 35-35-01/095/2008-325/2008-325. По окончании срока действия договор был возобновлен на неопределенный срок в соответствии с пунктом 2 статьи 621 ГК РФ. 02 февраля 2009 года по заявлению ФИО2 и ФИО3 на основе представленной проектной документации, согласованной Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды 15.06.2006 и Департаментом культуры Вологодской области от 02.06.2006, положительного заключения государственной экспертизы № 2008-0106 от 20 августа 2008 года Администрацией города Вологды было выдано разрешение № RU35327000-13 на строительство трехэтажного + цокольный этаж здания торгово-делового центра общей площадью 3875,08 кв.м. на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119 площадью 1528 кв.м и 35:24:0304007:63 площадью 866 кв.м, которое неоднократно продлевалось. 31 августа 2017 года взамен вышеуказанного разрешения на строительство ФИО2 и ФИО3 было выдано новое разрешение на строительство № 35-35327000-192-2017 со сроком его действия до 31 августа 2018 года. 21 августа 2018 года ФИО2 и ФИО3 обратились в Администрацию города Вологды с заявлением о продлении срока действия вышеуказанного разрешения на строительство. Письмом от 28.08.2018 за № 12-1-7/3460/8313 Департамент градостроительства Администрации города Вологды отказал в продлении срока действия разрешения на строительство в связи с тем, что заявление о продлении срока действия указанного разрешения подано менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока его действия. 18 декабря 2018 года между ФИО2 («Инвестор-1»), ФИО3 («Инвестор-2») и ФИО4 («Заказчик-Инвестор») был заключен договор на инвестирование деятельности по строительству нежилого здания, в соответствии с п.1.1. которого целью договора является завершение строительства и ввод в эксплуатацию нежилого здания, расположенного на земельных участках. После выполнения сторонами обязательств по договору результат совместной деятельности в соответствии с п.4.1. договора распределяется следующим образом: «Инвестор-1», «Инвестор-2» и «Заказчик-Инвестор» приобретают право собственности по 1/3 каждый в праве общей долевой собственности на объект. В связи с завершением работ ООО «Геосфера» (кадастровым инженером ФИО7) 28.01.2019 был изготовлен технический план нежилого здания со следующими характеристиками: количество этажей – 5, в т.ч. 1 подземный, общей площадью 4143,0 кв.м. 12.03.2019 ФИО2, ФИО3 обратились в Администрацию города Вологды с заявлением о вводе в эксплуатацию нежилого здания общей площадью 4143,0 кв.м, состоящего из 5 этажей, в т.ч. 1 подземный, расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119, 35:24:0304007:63. Письмом от 22.03.2019 Департамент градостроительства Администрации города Вологды отказал в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в связи с тем, что срок действия выданного разрешения на строительство истек, а также имеются отклонения от согласованной проектной документации в части отсутствия полукруглого эркера с западной стороны здания. Изменение конструкций здания явилось следствием допущенной при начале строительства ошибки, а именно после завершения строительства в соответствии с проектной документацией при проведении первоначальных кадастровых работ было выявлено, что полукруглый эркер с западной стороны здания выходит за границы земельного участка, предоставленного для строительства. Истец обращался в Администрацию города Вологды с заявлением о предоставлении земельного участка, на котором расположен эркер, однако письмом от 11.02.2019 был получен отказ, в связи с чем, было принято решение о его демонтаже. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском. В соответствии с пунктом 13 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации строительство - создание зданий, строений, сооружений На основании части 1 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям, установленным градостроительным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке в соответствии с разрешенным использованием такого земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. В соответствии с пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. Пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что права собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где осуществлена постройка при одновременном соблюдении следующих условий: - если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта, - если на день обращения в суд постройка соответствует установленным требованиям. Разрешение на строительство спорного объекта было выдано 02.02.2009, таким образом, на момент его выдачи Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 № 72, а также Постановление Правительства Вологодской области от 28.12.2009 № 2087 «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории г.Вологды, градостроительных регламентов и режимов использования земель в пределах указанных границ», на которые ссылается Администрация в отзыве, не действовали. В соответствии с п.1 ст.222 ГК РФ при разрешении вопроса о соответствии выстроенной постройки требованиям строительных норм и правил применяется законодательство, которое действовало на момент начала возведения самовольной постройки и действует на момент ее легализации. На момент начала строительства нарушений строительных норм и правил не установлено, поскольку проектная документация получила положительное заключение государственной экспертизы от 20.08.2008 № 2008-0106, работы по строительству объекта были проведены на основании проектной документации, согласованной Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Вологды 15.06.2006 и Департаментом культуры Вологодской области от 02.06.2006. Спорный объект находится в границах земельных участков, принадлежащих на праве собственности и аренды, соответствует градостроительным нормам и правилам, не создает угрозы жизни и здоровью граждан и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, учитывая необходимость установления правовой судьбы административного здания как объекта гражданских прав, что подтверждается заключением экспертизы, проведенной в рамках данного дела ООО «Архитектурное бюро «Формат». На основании изложенных обстоятельств суд считает возможным заявленные требования удовлетворить. Поскольку вины ответчика в возникновении рассматриваемого спора не имеется, расходы по уплате государственной пошлины относятся на истца. Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области сохранить нежилое здание общей площадью 4143,0 кв.м., состоящее из пяти этажей, в том числе 1 подземный, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119, 35:24:0304007:63, согласно техническому плану ООО «Геосфера» от 28.01.2019 со следующими характерными точками координат: Номер контура Номера характерных точек контура Координаты, м X Y 1 2 3 4 (1) 1 354134.65 2326843.00 (1) 2 354135.23 2326843.27 (1) 3 354135.89 2326841.84 (1) 4 354143.68 2326845.43 (1) 5 354145.46 2326841.55 (1) 6 354146.34 2326841.95 (1) 7 354147.78 2326838.84 (1) 8 354146.90 2326838.43 (1) 9 354147.91 2326836.26 (1) 10 354148.79 2326836.66 (1) 11 354149.72 2326834.64 (1) 12 354155.42 2326822.30 (1) 13 354159.33 2326824.10 (1) 14 354159.73 2326823.22 (1) 15 354161.91 2326824.22 (1) 16 354161.50 2326825.10 (1) 17 354163.75 2326826.14 (1) 18 354164.15 2326825.26 (1) 19 354166.33 2326826.27 (1) 20 354165.92 2326827.15 (1) 21 354169.83 2326828.95 (1) 22 354168.57 2326831.67 (1) 23 354169.45 2326832.08 (1) 24 354168.44 2326834.26 (1) 25 354167.56 2326833.85 (1) 26 354164.12 2326841.30 (1) 27 354160.23 2326839.50 (1) 28 354159.30 2326841.52 (1) 29 354160.18 2326841.92 (1) 30 354159.17 2326844.10 (1) 31 354158.29 2326843.69 (1) 32 354156.85 2326846.81 (1) 33 354157.77 2326847.23 (1) 34 354156.15 232 6850.78 (1) 35 354157.58 2326851.44 (1) 36 354152.75 2326861.91 (1) 37 354151.37 2326861.27 (1) 38 354151.03 2326862.00 (1) 39 354151.91 2326862.40 (1) 40 354150.91 2326864.58 (1) 41 354150.03 2326864.17 (1) 42 354148.77 2326866.90 (1) 43 354149.65 2326867.31 (1) 44 354148.64 2326869.48 (1) 45 354147.76 2326869.08 (1) 46 354146.39 2326872.03 (1) 47 354133.94 2326866.28 (1) 48 354137.40 2326858.79 (1) 49 354132.13 2326856.36 (1) 50 354134.09 2326852.13 (1) 51 354131.07 2326850.74 (1) 52 354131.24 2326850.39 (1) 53 354123.62 2326846.87 (1) 54 354123.46 2326847.22 (1) 55 354121.19 2326846.17 (1) 56 354120.52 2326847.62 (1) 57 354118.97 2326846.91 (1) 58 354116.83 2326851.54 (1) 59 354115.38 2326850.87 (1) 60 354113.06 2326855.90 (1) 61 354112.13 2326855.48 (1) 62 354111.72 2326856.36 (1) 63 354109.55 2326855.35 (1) 64 354109.96 2326854.47 (1) 65 354109.76 2326854.38 (1) 66 354109.37 2326855.21 (1) 67 354103.30 2326852.40 (1) 68 354103.68 2326851.57 (1) 69 354103.46 2326851.47 (1) 70 354103.05 2326852.35 (1) 71 354100.87 2326851.34 (1) 72 354101.28 2326850.46 (1) 73 354100.40 2326850.05 (1) 74 354102.52 2326845.46 (1) 75 354100.19 2326844.39 (1) 76 354101.36 2326841.85 (1) 77 354100.51 2326841.46 (1) 78 354101.54 2326839.24 (1) 79 354102.38 2326839.63 (1) 80 354103.72 2326836.74 (1) 81 354105.88 2326837.72 (1) 82 354109.75 2326829.36 (1) 96 354122.22 2326835.04 (1) 97 354123.17 2326833.05 (1) 98 354124.89 2326833.87 (1) 99 354123.75 2326836.32 (1) 100 354127.66 2326838.12 (1) 101 354127.03 2326839.49 (1) 102 354126.87 2326839.83 (1) 103 354134.49 2326843.34 (1) 1 354134.65 2326843.00 (2) 21 354169.83 2326828.95 (2) 26 354164.12 2326841.30 (2) 27 354160.23 2326839.50 (2) 32 354156.85 2326846.81 (2) 33 354157.77 2326847.23 (2) 34 354156.15 2326850.78 (2) 35 354157.58 2326851.44 (2) 36 354152.75 2326861.91 (2) 37 354151.37 2326861.27 (2) 46 354146.39 2326872.03 (2) 47 354133.94 2326866.28 (2) 48 354137.40 2326858.79 (2) 49 354132.13 2326856.36 (2) 50 354134.09 2326852.13 (2) 51 354131.07 2326850.74 (2) 1 354134.65 2326843.00 (2) 104 354143.01 2326846.86 (2) 5 354145.46 2326841.55 (2) 6 354146.34 2326841.95 (2) 11 354149.72 2326834.64 (2) 12 354155.42 2326822.30 (2) 21 354169.83 2326828.95 (2) 21 354169.83 2326828.95 (2) 26 354164.12 2326841.30 (2) 27 354160.23 2326839.50 (2) 32 354156.85 2326846.81 (2) 33 354157.77 2326847.23 (2) 34 354156.15 2326850.78 (2) 36 354157.58 2326851.44 (2) 36 354152.75 2326861.91 (2) 37 354151.37 2326861.27 (2) 46 354146.39 2326872.03 (2) 47 354133.94 2326866.28 (2) 48 354137.40 2326858.79 (2) 49 354132.13 2326856.36 (2) 50 354134.09 2326852.13 (2) 51 354131.08 2326850.74 (2) 1 354134.65 2326843.00 (2) 104 354143.01 2326846.86 (2) 5 354145.46 2326841.55 (2) 6 354146.34 2326841.95 (2) 11 354149.72 2326834.64 (2) 12 354155.42 2326822.30 (2) 21 354169.83 2326828.95 (3) 105 354127.76 2326837.90 (3) 54 354123.46 2326847.22 (3) 106 354118.19 2326844.79 (3) 60 354113.06 2326855.90 (3) 65 354109.76 2326854.38 (3) 66 354109.37 2326855.21 (3) 67 354103.30 2326852.41 (3) 68 354103.68 2326851.57 (3) 73 354100.40 2326850.05 (3) 74 354102.52 2326845.46 (3) 75 354100.19 2326844.39 (3) 107 354107.58 2326828.37 (3) 108 354122.61 2326835.22 (3) 109 354121.76 2326837.05 (3) 11 354124.71 2326838.42 (3) 111 354125.44 2326836.83 (3) 105 354127.76 2326837.90 (4) 102 354126.87 2326839.83 (4) 103 354134.49 2326843.34 (4) 1 354134.65 2326843.00 (4) 104 354143.01 2326846.86 (4) 5 354145.46 2326841.55 (4) 6 354146.34 2326841.95 (4) 11 354149.72 2326834.64 (4) 12 354155.42 2326822.30 (4) 21 354169.83 2326828.95 (4) 26 354164.12 2326841.30 (4) 27 354160.23 2326839.50 (4) 32 354156.85 2326846.81 (4) 33 354157.77 2326847.23 (4) 34 354156.15 2326850.78 (4) 35 354157.58 2326851.44 (4) 36 354152.75 2326861.91 (4) 37 354151.37 2326861.27 (4) 46 354146.39 2326872.03 (4) 47 354133.94 2326866.28 (4) 48 354137.40 2326858.79 (4) 49 354132.13 2326856.36 (4) 50 354134.09 2326852.13 (4) 51 354131.08 2326850.74 (4) 52 354131.24 2326850.39 (4) 53 354123.62 2326846.87 (4) 54 354123.46 2326847.22 (4) 106 354118.19 2326844.79 (4) 60 354113.06 2326855.90 (4) 73 354100.40 2326850.05 (4) 74 354102.52 2326845.46 (4) 75 354100.19 2326844.39 (4) 80 354103.73 2326836.73 (4) 81 354105.88 2326837.72 (4) 107 354107.58 2326828.37 (4) 108 354122.61 2326835.22 (4) 109 354121.76 2326837.05 (4) 101 354127.03 2326839.49 (4) 102 354126.87 2326839.83 (5) 101 354127.03 2326839.49 (5) 54 354123.46 2326847.22 (5) 106 354118.19 2326844.79 (5) 60 354113.06 2326855.90 (5) 73 354100.40 2326850.05 (5) 74 354102.52 2326845.46 (5) 75 354100.19 2326844.39 (5) 80 354103.73 2326836.73 (5) 81 354105.88 2326837.72 (5) 82 354109.75 2326829.36 (5) 108 354122.61 2326835.22 (5) 109 354121.76 2326837.05 (5) 101 354127.03 2326839.49 (6) 21 354169.83 2326828.95 (6) 26 354164.12 2326841.30 (6) 11 354149.72 2326834.64 (6) 12 354155.42 2326822.30 (6) 21 354169.83 2326828.95 Признать за индивидуальным предпринимателем ФИО2, индивидуальным предпринимателем ФИО3, индивидуальным предпринимателем ФИО4 права общей долевой собственности (по 1/3 на каждого) на нежилое здание общей площадью 4143,0 кв.м., состоящее из пяти этажей, в том числе 1 подземный, расположенное на земельных участках с кадастровыми номерами 35:24:0304007:119, 35:24:0304007:63, согласно техническому плану ООО «Геосфера» от 28.01.2019. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия. Судья О.И.Лукенюк Суд:АС Вологодской области (подробнее)Ответчики:Администрация города Вологды (подробнее)Иные лица:Комитет по охране объектов культурного наследия (подробнее)ООО "Архитектурное бюро "Формат" (подробнее) Управление Росреестра (подробнее) Последние документы по делу: |