Резолютивная часть решения от 21 января 2021 г. по делу № А33-9036/2020Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1476/2021-15208(2) 21 января 2021 года по делу А33-9036/2020 Красноярск 14 января 2021 года ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Рос- сийской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промстройинвест» в пользу муниципального казенного учреждения города Красноярска «Управление капитального строительства» 45 368,17 руб. неустойки за просрочку выполнения работ по муниципаль- ному контракту № 2019.97 от 20.08.2019, 1 814,50 руб. судебных расходов по оплате госу- дарственной пошлины. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. Возвратить муниципальному казенному учреждению города Красноярска «Управле- ние капитального строительства» из федерального бюджета 152 руб. государственной по- шлины. Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжало- вано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края. Судья Е.А. Малофейкина Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 31.08.2020 3:26:13Кому выдана Малофейкина Елена Александровна Суд:АС Красноярского края (подробнее)Истцы:муниципальное казенное учреждение города Красноярска "Управление капитального строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "ПромСтройИнвест" (подробнее)Судьи дела:Малофейкина Е.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
