Резолютивная часть решения от 17 сентября 2018 г. по делу № А67-7564/2018

31_1066761

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Томск Дело № А67-7564/2018

18.09.2018 Арбитражный суд Томской области в составе судьи Соколова Д. А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» ИНН <***>, ОГРН <***>

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» ИНН <***>, ОГРН <***>

о взыскании 17 635,82 руб.

при участии в заседании: от истца – ФИО2, по доверенности от 09.01.2018;

от ответчика – ФИО3, по доверенности от 03.09.2018;

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» в пользу Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» неустойку в размере 70 920,53 руб., в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 2 000 руб., а всего: 72 920,53 руб.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно- строительный университет» в пользу Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» неустойку в размере 188,62 руб. за каждый день просрочки, начиная с 19.09.2018 по день фактического исполнения обязательства (подписания акта приемки выполненных работ).

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья Соколов Д. А.