СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 ноября 2021 г. по делу № А62-1585/2021

Арбитражный суд Смоленской области (АС Смоленской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

10_606176

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 23.11.2021 Дело № А62-1585/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Бажановой Е.Г. при ведении протокола судебного заседания секретарем Медведевой Е.А,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207)

к Публичному акционерному обществу "КВАДРА- Генерирующая компания" (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680)

о взыскании задолженности за выполненные работы в размере 960117,74 руб.,

по встречному исковому заявлению

Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания" (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания ФЕНИКС " (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207)

о взыскании неустойки в размере 17293,61 руб. при участии: от ООО СК "ФЕНИКС": Боташева А.М. – представитель по доверенности;

от ПАО "КВАДРА": Цымбаревич И.В. – представитель по доверенности;

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207) отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207) в пользу Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания"

(ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680) 70500 руб. в возмещение судебных расходов по оплате стоимости судебной экспертизы.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания ФЕНИКС" (ОГРН 1175835018457; ИНН 5837071207) в пользу Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания" (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680) 4324 руб. неустойки, а также 2000 руб. в возмещение судебных расходов.

В удовлетворении остальной части исковых требований Публичного акционерного общества "КВАДРА-Генерирующая компания" (ОГРН 1056882304489; ИНН 6829012680) отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья Е.Г. Бажанова