Резолютивная часть решения от 9 октября 2025 г. по делу № А57-24439/2025Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, <...>; тел.: <***>; http://www.saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А57-24439/2025 10 октября 2025 года город Саратов Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Признать незаконным отказ государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление капитального строительства» в продлении срока выполнения работ по государственному контракту № 0860500000223000009 от 17.03.2023. Продлить срок выполнения работ по государственному контракту № 0860500000223000009 от 17.03.2023 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом офицеров Красной Армии, арх. ФИО2, г. Энгельс, мкр. Энгельс-1, з/у 15б. «Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом офицеров Красной Армии, арх. ФИО3); здание гарнизонного дома офицеров, в котором формировались первые женские авиаполки под руководством Героя Советского Союза летчицы ФИО4; проходила подготовка первого отряда советских космонавтов, в который входили ФИО5, ФИО6, ФИО7, ФИО8 и другие» по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, мкр. Энгельс -1, з/у 15б»)» по 25.12.2026. Продлить срок действия указанного государственного контракта № 0860500000223000009 от 17.03.2023 по 30.06.2027. Взыскать с государственного казенного учреждения Саратовской области «Управление капитального строительства» (ИНН <***>) в пользу акционерного общества «Флан-М» (ИНН <***>) расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 000 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области. Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:АО СК Флан-М (подробнее)Ответчики:ГКУ СО "Управление капитального строительства" (подробнее)Судьи дела:Каштанова Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
