Резолютивная часть решения от 29 мая 2024 г. по делу № А04-3012/2023

Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-3012/2023
г. Благовещенск
30 мая 2024 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи И.А. Москаленко,

при ведении протокола с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания А.А. Шутовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 42168926,96 рублей, встречный иск о взыскании 1847757,26 рублей пеней;

третьи лица: ГАУЗ Амурской области «Тамбовская больница» (ОГРН <***>, ИНН <***>); ООО «Амурский проектный институт «Колизей» (ОГРН <***>, ИНН <***>); ООО «КАДИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>); ООО «Амуртехпроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>); министерство строительства и архитектуры Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>); правительство Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>); прокуратура Амурской области (ОГРН <***>, ИНН <***>);

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 12716161,19 рублей долга за фактически выполненные работы по государственному контракту от 15.12.2020 № 193, 293077,81 рублей расходов за проведение судебной экспертизы.

Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 1245755,78 рублей пеней по государственному контракту от 15.12.2020 № 193 за период с 17.11.2021 по 31.03.2022 за просрочку выполнения проектных работ и с 02.10.2022 по 22.11.2022 за просрочку выполнения строительно-монтажных работ.

Произвести зачет.

В результате зачета взыскать с государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с

ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 11470405,41 рублей долга за фактически выполненные работы по государственному контракту от 15.12.2020 № 193, 293077,81 рублей расходов за проведение судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания Рассвет» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 138299 рублей.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья И.А. Москаленко