Решение от 21 сентября 2022 г. по делу № А06-5159/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А06-5159/2022
г. Астрахань
21 сентября 2022 года
Резолютивная часть решения объявлена 14 сентября 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 21 сентября 2022 года.


Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Медпартнер» (109431, <...>, пом. XXIX эт. 6 ком. 24, ИНН <***>, ОГРН <***>) к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №3» (414018, <...>, ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании основного долга в размере 102 665 руб. 46 коп., неустойки в размере 6792 руб. 63 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 398 руб.


при участии:

от общества с ограниченной ответственностью «Медпартнер»: не явился, извещен;

от Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №3»: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Медпартнер» (далее – ООО «Медпартнер», истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением, впоследствии уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №3» (далее – ГБУЗ АО «ГП №3», ответчик) о взыскании основного долга в размере 102 665 руб. 46 коп., неустойки в размере 6792 руб. 63 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 4 398 руб.

Представители лиц, участвующих в деле, в предварительное судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).

Информация о назначении предварительного судебного заседания по делу размещена на официальном сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 23.08.2022.

На основании части 1 статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание проводится в отсутствие представителей лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте предварительного судебного заседания.

05 сентября 2022 года в Арбитражный суд Астраханской области от ООО «Медпартнер» поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие своего представителя. Судом приобщен к материалам дела указанный документ.

Поскольку лицами, участвующими в деле, не заявлено возражений относительно открытия судебного заседания, суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 137 АПК РФ, завершил предварительное заседание и продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции.

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие представителей сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания определением Арбитражного суда Астраханской области от 22.08.2022 по делу №А06-5159/2022.

Ответчиком представлен отзыв на исковое заявление, в котором просит уменьшить размер государственной пошлины, в удовлетворении исковых требований чв части неустойки отказать в полном мобъеме

Исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 16.04.2021 между ГБУЗ АО «ГП №3» (Заказчик) и ООО «Медпартнер» (Поставщик) был заключен государственный контракт № 34 на поставку медицинских изделий: поставка перевязочного материала (бинт) (далее – контракт от 16.04.2021 №34), в соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку медицинских изделий: Рулон марлевый тканый, нестерильный (код ОКПД2 - 21.20.24.131/КТРУ:21.20.24.131-00000022) (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

В соответствии с пунктом 1.2 контракта от 16.04.2021 №34 номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение №1 к Контракту) и технические показатели - Техническими требованиями (приложение №2 к Контракту).

В Спецификации к контракту от 16.04.2021 №34 стороны согласовали поставку товара на сумму 63 847 руб. 26 коп.

Согласно пункту 2.2 контракта от 16.04.2021 №34 цена Контракта составляет 63 847,26 руб. (Шестьдесят три тысячи восемьсот сорок семь рублей 26 коп.), включая НДС (10%) 5804,30 руб. (Пять тысяч восемьсот четыре рубля 30 коп.).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В силу пункта 5.1 контракта от 16.04.2021 №34 поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.4 Контракта, в срок: с момента заключения контракта до 31.12.2021 года, по заявке заказчика, поданной в устной или письменной форме на электронный адрес Поставщика. Заявка должна быть исполнена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения. Время поставки с 09:00 часов до 15:00 часов (мск+1) в рабочие дни (понедельник-пятница). Разгрузка товара на 3 этаж силами и за счет Поставщика.

Оплата по Контракту осуществляется за счет средств ОМС на 2021 год по коду бюджетной классификации: 854 0000 0000000000 244 854022 340200 (пункт 8.1 контракта от 16.04.2021 №34).

В соответствии с пунктом 8.5 контракта от 16.04.2021 №34 оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товара, не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи Товара.

Согласно пунктам 10.1,10.2 от 16.04.2021 №34 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

В силу пункта 11.1 контракта от 16.04.2021 №34 контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта и действует до 31.01.2022.

Пунктами 16.3, 16.4 контракта от 16.04.2021 №34 предусмотрено, что все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

До обращения в суд, в том числе и по вопросам взыскания неустоек (пени, штрафов) в судебном порядке, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения (обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения споров).

16 апреля 2021 года между ГБУЗ АО «ГП №3» (Заказчик) и ООО «Медпартнер» (Поставщик) был заключен государственный контракт № 34 на поставку медицинских изделий (марля медицинская) (далее – контракт от 16.04.2021 №35), в соответствии с Контрактом Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, осуществить поставку изделий медицинского назначения (марля медицинская) (код ОКПД2 - 13.20.44.120) (далее - Товар), в соответствии со Спецификацией (приложение №1 к Контракту) и надлежащим образом оказать услуги по доставке, разгрузке, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, принять и оплатить поставленный Товар.

Согласно пункту 1.2 контракта от 16.04.2021 №35 номенклатура Товара и его количество определяются Спецификацией (приложение №1 к Контракту) и технические показатели - Техническими требованиями (приложение №2 к Контракту).

В Спецификации к контракту от 16.04.2021 №35 стороны согласовали поставку товара на сумму 38 818 руб. 20 коп.

В соответствии с пунктом 2.2 контракта от 16.04.2021 №35 цена Контракта составляет 38 818,20 руб. (Тридцать восемь тысяч восемьсот восемнадцать рублей 20 коп.), включая НДС (10%) 3528,93 руб. (Три тысячи пятьсот двадцать восемь рублей 93 коп.).

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, будет уменьшена на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

В силу пункта 5.1 контракта от 16.04.2021 №35 поставка Товара осуществляется Поставщиком в Место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.4 Контракта, в срок: с момента заключения контракта до 31.12.2021 года, по заявке заказчика, поданной в устной или письменной форме на электронный адрес Поставщика. Заявка должна быть исполнена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее получения. Время поставки с 09:00 часов до 15:00 часов (мск+1) в рабочие дни (понедельник-пятница). Разгрузка товара на 3 этаж силами и за счет Поставщика.

Оплата по Контракту осуществляется за счет средств ОМС на 2021 год по коду бюджетной классификации: 854 0000 0000000000 244 854022 340200. (пункт 8.1 контракта от 16.04.2021 №35).

В соответствии с пунктом 8.5 контракта от 16.04.2021 №35 оплата по Контракту осуществляется по факту поставки товара, не более чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Заказчиком товарной накладной и Акта приема-передачи Товара.

Согласно пунктам 10.1,10.2 от 16.04.2021 №35 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполненияЗаказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребоватьуплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполненияобязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дняистечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеняустанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевойставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафыначисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренныхКонтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренныхКонтрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленномПравительством Российской Федерации - Постановление Правительства РоссийскойФедерации от 30 августа 2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размераштрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения илиненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательствзаказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений впостановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признанииутратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

В силу пункта 11.1 контракта от 16.04.2021 №35 контракт вступает в силу с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Федерального закона о контрактной системе и подписанного Заказчиком Контракта и действует до 31.01.2022.

Пунктами 17.3, 17.4 контракта от 16.04.2021 №35 предусмотрено, что все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

До обращения в суд, в том числе и по вопросам взыскания неустоек (пени, штрафов) в судебном порядке, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения (обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения споров).

Во исполнение условий договора ООО «Медпартнер» поставил заказчику товар по контракту от 16.04.2021 №34 на сумму 63 847 руб. 26 коп. что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей товарными накладными от 23.04.2021 № 2900, от 25.11.2021 № 10597, по контракту от 16.04.2021 №35 на сумму 38 818 руб. 20 коп., что подтверждается подписанной сторонами и удостоверенной оттисками их печатей товарной накладной от 23.04.2021 №2899.

ГБУЗ АО «ГП №3» свои обязательства по оплате исполнил ненадлежащим образом, в связи с чем задолженность по вышеуказанным контрактам составила 102 665 руб. 46 коп.

Согласно пунктам 10.1,10.2 от 16.04.2021 №34 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

Ввиду несвоевременной оплаты поставленного товара истец, с учетом положений Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 №497 (о чем указано в ходатайстве от 22.08.202022 начислил ответчику неустойку за период с 20.05.2021 по 31.03.2022 по контракту от 16.04.2021 №34 в размере 3531 руб. 90 коп., по контракту от 16.04.2021 №35 в размере 3 260 руб. 73 коп., всего 6792 руб. 63 коп.

Пунктами 16.3, 16.4 контракта от 16.04.2021 №34, 17.3, 17.4 контракта от 16.04.2021 №35 предусмотрено, что все споры и разногласия в связи с исполнением Контракта, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров Стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

До обращения в суд, в том числе и по вопросам взыскания неустоек (пени, штрафов) в судебном порядке, сторона обязана направить письменную претензию с соответствующими материалами другой стороне, которая обязана рассмотреть претензию и дать на нее ответ в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения (обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения споров).

В случае если стороны не придут к соглашению, то дело подлежит передаче в Арбитражный суд Астраханской области.

В целях досудебного урегулирования спора ООО «Медпартнер» направило в адрес ГБУЗ АО «ГП №3» претензию от 14.04.2022 № 04-14 об оплате задолженности. Ответа на претензию не поступило.

Неисполнение в полном объеме требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Статьей 516 ГК РФ предусмотрено, что покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя.

В подтверждение факта исполнения обязательств по контрактам истец представил универсальные передаточные документы: по контракту от 16.04.2021 №34 товарные накладные от 23.04.2021 № 2900, от 25.11.2021 № 10597 на сумму 63 847 руб. 26 коп., по контракту от 16.04.2021 №35 товарную накладную от 23.04.2021 №2899 на сумму 38 818 руб. 20 коп.

Судом установлено, что представленные товарные накладные содержат сведения о поставщике и грузополучателе, наименовании, количестве, цене и стоимости товара, отметки о принятии товара ответчиком. Указанные документы подписаны и скреплены печатями со стороны истца и ответчика без замечаний и возражений по качеству и количеству поставленного товара.

Согласно расчету истца задолженность ответчика составляет 102 665 руб. 46 коп.

Суд, проверив расчет истца, считает его верным.

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально неподтвержденной позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8, 9 АПК РФ).

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11).

На основании пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств, отсутствия долга, а равно его наличия в ином (меньшем) размере, чем заявлено истцом, ответчиком не представлено.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что заявленные исковые требования в части взыскания задолженности по вышеуказанным контрактам в размере 102 665 руб. 46 коп. являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

Статьей 330 ГК РФ предусмотрено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, должник обязан уплатить кредитору определенную законом или договором денежную сумму - неустойку. При этом по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение.

В соответствии со статьей 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты законной неустойки, независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Согласно пунктам 10.1,10.2 от 16.04.2021 №34 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном Правительством Российской Федерации - Постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017г. № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

Ввиду несвоевременной оплаты поставленного товара истцом начислена неустойка за период с 20.05.2021 по 31.03.2022 по контракту от 16.04.2021 №34 в размере 3531 руб. 90 коп., по контракту от 16.04.2021 №35 в размере 3 260 руб. 73 коп., на общую сумму 6 792 руб. 63 коп.

Судом произведен перерасчет неустойки, исходя из условий вышеуказанных контрактов, положений статьи 193 ГК РФ (если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день), а также с учетом применения ключевой ставки ЦБ РФ в размере 8%, согласно которому размер пени за период с 20.05.2021 по 31.03.2022 составляет 3 548 руб. 92 коп.

При этом судом учтено, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах), Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 01.04.2022 до 01.10.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве граждан, организаций и индивидуальных предпринимателей по заявлениям, подаваемым кредиторами. Мораторий не распространяется на должников - застройщиков МКД и (или) иных объектов недвижимости, включенных на 01.04.2022 в единый реестр проблемных объектов.

Мораторий на банкротство является мерой государственной поддержки в условиях антикризисных мер в 2022 году. Включение всех возможных должников, за исключением вышеуказанных, в соответствующий акт Правительства Российской Федерации свидетельствует о предоставлении им мер поддержки в виде моратория на банкротство.

Мораторием, помимо прочего, предусматривался запрет на применение финансовых санкций за неисполнение пострадавшими компаниями денежных обязательств по требованиям, возникшим до введения моратория (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве). При этом запрет не ставился в зависимость ни от причин просрочки исполнения обязательств, ни от доказанности факта нахождения ответчика в предбанкротном состоянии. Предоставление государством таких мер поддержки, гражданам, организациям и индивидуальным предпринимателям, прежде всего, обусловлено принятием антикризисных мер в 2022 году, и направлено на недопущение еще большего ухудшения их положения.

В пункте 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» разъяснено, что в период действия моратория проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), неустойка (статья 330 ГК РФ), пени за просрочку уплаты налога или сбора (статья 75 Налогового кодекса Российской Федерации), а также иные финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве).

В частности, это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория. Лицо, на которое распространяется действие моратория, вправе заявить возражения об освобождении от уплаты неустойки (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в том случае, если в суд не подавалось заявление о его банкротстве.

С учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 № 497 и в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1. Закона о банкротстве начисление неустойки в настоящее время возможно лишь до 31.03.2022.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка по вышеуказанным контрактам за период с 20.05.2021 по 31.03.2022 в размере 3 548 руб. 92 коп., в удовлетворении остальной части заявленных требований следует отказать.

Доводы, изложенные в отзыве, в данном случае не являются основанием для освобождения ответчика от уплаты неустойки за просрочку оплаты товара.

При обращении в суд с настоящим исковым заявлением истцом уплачена государственная пошлина в размере 4 513 руб.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой.

В связи с чем излишне уплаченная государственная пошлина в размере 229 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Ответчик заявил ходатайство об освобождении от уплаты государственной пошлины либо снижении ее размера.

Однако в данном случае ответчик не являлся плательщиком государственной пошлины, с ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3» взыскиваются понесенные истцом расходы по уплате государственной пошлины на основании статьи 110 АПК РФ, в связи с чем в удовлетворении ходатайства ответчика об освобождении от уплаты госпошлины и ходатайства ответчика об уменьшении размера госпошлины судом отказано.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника №3» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Медпартнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) основной долг в размере 102 665 руб. 46 коп., неустойку в размере 3548 руб. 92 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4157 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Медпартнер» (ИНН <***>, ОГРН <***>) из федерального бюджета уплаченную платежным поручением от 30.05.2022 №1100 государственную пошлину в размере 229 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.


Судья

А.Э. Измайлова