Решение от 9 декабря 2025 г. АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.




Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ


Дело № А56-75860/2024
10 декабря 2025 года
г.Санкт-Петербург




Резолютивная часть решения объявлена 02 декабря 2025 года.

Полный текст решения изготовлен 10 декабря 2025 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Варениковой А.О.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Орловой О.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Федеральное агентство железнодорожного транспорта (адрес: Россия 105064, <...>, ОГРН: <***>);

ответчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» (адрес: 107078, г. Москва, дул. Новая Басманная, д.4/6, под.14, ОГРН <***>); 2) закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» (адрес: <...>, ОГРН <***>);

третьи лица: 1) открытое акционерное общество «Российские железные дороги»; 2) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом; 3) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области;

о признании права собственности,

при участии:

- от истца: ФИО1 (он-лайн),

- от ответчиков: 1) не явился, извещен; 2) ФИО2 (он-лайн),

- от третьих лиц: 1) ФИО3 (доверенность от 11.03.2024), 2, 3 не явились, извещены;

установил:


Федеральное агентство железнодорожного транспорта (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Федеральному государственному унитарному предприятию «Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта» (далее – Предприятие), закрытому акционерному обществу «Стройпутьинвест» (далее – Общество) о признании права собственности Российской Федерации на объекты капитального строительства, которые не завершены (объекты незавершенного строительства) и объекты движимого имущества, созданные в рамках инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг» 2 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги» включая:


№ пп

Наименование объекта

Площадь, кв.м

Протяженность, м (кол-во - шт., комп.)

Объем,

м куб.

Местоположение объекта

1. ОНС: Железнодорожная линия, протяженностью 63,4 км, в составе:

1.1.

Верхнее строение пути, в ом числе: Главные пути, Станционные пути на ст. Дружное и ст. Озерное


134 627


1.2.

Земляное полотно

63 000


Лосево-Каменногорск

1.3.

Стрелочные переводы ст. Дружное


16 шт.


станция Дружное

1.4.

Стрелочные переводы ст.

Ст. Озерское


18 шт.


станция Озерское

1.5.

Стрелочные переводы на ст. новый парк Каменногорск 1


0 шт.


станция Каменногорск I

1.6.

Водопропускные трубы под земполотном ж/д


2 808,66 м, в кол-ве 82 шт.


1.7.

Защитный забор от животных

55 664,80


Лосево-Каменногорск

1.8.

Шумозащитные экраны

65 963


Лосево-Каменногорск

1.9.

Железнодорожный

путепровод по схеме

1х16.5 м длиной 33,22 на

км 19 184+35


33,22


ст. Дружное

1.10.

Железнодорожный

путепровод по схеме

9.85+16.5+9.85 м длиной

50 44 м на км 39 пк385+40


50,44


ст. Озерское

1.11.

Железобетонный мост ч/р Лазурная по схеме 3х16.5 дл. 56,14 м на км 41 пк 408 +21 4


56,14


Озерское-Каменногорск

1.12.

Железнодорожный путепровод по схеме

11.5+34.2+11.5 м длиной

2,08 м на км 46 пк+46.8


72,08


Озерское-Каменногорск

1.13.

Железнодорожный

путепровод по схеме 16.5+34.2+16.5м ой 75,53 на км 56 пк552+30


75,53


Озерское-Каменногорск

1.14.


Металлический мост ч/р Славянка по схеме 3х18.8 дл. 66,8 м на км 53 пк522+763


66,8


Озерское-Каменногорск

1.15.

Металлический мост ч/р Вуокса по сх.2З+88+33,6 м дл.157,98 м на км 2

пк19+55.09


157,98


Лосево 1-Дружное

1.16.

Металлический мост ч/р Стрель по схеме 3х45,8 м л, 150,563 м на км 10

Пк 99+79


150,56


Лосево 1-Дружное

1.17.

Металлический мост ч/р

Вуоксу по схеме

3,6+45,7+23,6 м длиной

102,64 м на км 19

пк 180+49


102,64


Лосево 1-Дружное

1.18.

Железнодорожный

путепровод по схеме

1х16.5 м длиной 41,62 на км 3 пк22+60.36


41,62


Лосево 1-Дружное

1.19.

Кабельная канализация ЦБ станций Дружное


23830


станция Дружное

1.20.

Кабельная канализация станций Озерское


участок Озерское/

Каменногорск- 1

1.21.

Кабельная канализация ЦБ станций Каменногорск- 1


5130


участок Озерское/

Каменногорск- 1

1.22.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами на двухпутном

пер. Лосево-1 - Дружное, в том числе С


20000


Лосево-I-Дружное

1.23.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей РЦ с регулировочными таблицами на двухпутном пер. Дружное - Озерское

(от ст. Дружное до 29 км

ПК6 (искл.)), в том

числе


8900


перегон Дружное-Озерское

1.24.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами на двухпутном пер. Дружное - Озерское

(от ст. Озерское до 29 км

ПК6 (вкл.), в том числе

СЦБ


9100


перегон Дружное Озерское

1.25.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами на двухпутном ер. Озерское Каменногорск-1, в том числе СЦБ


20000


Озерское-Каменногорск

1.26.

Бессигнальная кодовая числовая однопутная АБ

Каменногорс-Каменногорск-1,в том

Числе СЦБ


1860 м/

1920 м/186О м


перегон Каменногорск ФИО4

1.27.

Электрическая централизация ЭЦ-ЕМ на

т. Дружное с кол-вом стрелок в ЭЦ - 16 шт. и типом рельсовых цепей

ТРЦ с регулировочными

таблицами


1 КОМП.


станция Дружное

1.28.

Электрическая централизация ЭЦ-ЕМ на

т. Озерское с кол-вом стрелок в ЭЦ - 18 шт. и типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами


1 комп.


станция Озерское

1.29.

Диспетчерская централизация Сетунь на станциях Лосево 1, Дружное


2 шт.


станции Дружное,

Лосево 1

1.30.

Диспетчерская централизация Сетунь на станциях Озерское


1 шт.


станция Озерское

1.31.

Автоматизированная система технического диагностирования и мониторинга состояния систем автоматики и телемеханики (АСТДМ

АПК-ДК) на станциях ФИО5, Дружное,

Озерское и перегонах Лосево-Дружное, Дружное-Озерское, Озерское-Каменногорск


6 комп.


станция Озерское и перегоны Дружное-

Озерское, Озерское-Каменногорск

1.32.

Автоматизированная система технического диагностирования и мониторинга состояния систем автоматики и телемеханики (АСТДМ

ДК) на станциях ФИО5, Дружное,

Озерское и перегонах осево-Дружное, Дружное-Озерское, Озерское-Каменногорск


3 комп.


станции Дружное

1.33.

Автоматизированная система технического диагностирования и мониторинга состояния систем автоматики и телемеханики (АСТДМ АПК-ДК) на станциях Озерское Каменногорск-1


3 комп.


станция Озерское,

Каменногорск 1

1.34.

Электрообогрев стрелочных переводов, в т.ч:


16 шт.


станция Дружное

1.35.

Стрелочные переводы по лавным путям № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 15


12 шт.


станция Дружное

1.36.

Стрелочные переводы по приема-отправочным путям

№ 12, 14, 11, 13


4 шт.


станция Дружное

1.37.

ШУЭС


5 шт.


станция Дружное

1.38.

Электрообогрев стрелочных переводов, в т.ч:


18 шт.


станция Озерское

1.39.

Стрелочные переводы по главным путям № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 13, 5, 7, 9, 15


12 шт.


станция Озерское

1.40.

Стрелочные переводы по приема-отправочным путям № 12, 14, 11, 13, 18


6 шт.


станция Озерское

1.41.

ШУЭС


4 шт.


станция Озерское

1.42.

Тяговая подстанция на

12км

209,92


перегон Лосево -Дружное

1.43.

Тяговая подстанция на 9км

209,92


перегон Дружное Озерское

1.44.

Тяговая подстанция на 46 км

209,92


перегон Озерское

Каменногорск- 1

1.45.

Тяговая подстанция на

56км

209,92


станция Каменногорск- 1

1.46.

Пост секционирования КС


4 шт.


участок Лосево -Каменногорск

1.47.

Телемеханизация устройств электроснабжения включенные в состав 1-го энергодиспетчерского круга


9 комп.


участок Лосево - Каменногорск

1.48.

Система дистанционного управления разъединителями


9 комп.


участок Лосево - Каменногорск

1.49.

Оптико-волоконные кабели связи


64755


Лосево 1 -Каменногорск 1

1.50.

Магистральные кабели связи


64180


Лосево 1 -Каменногорск 1

1.51.

Кабели местной связи и вторичной коммуникации протяженностью 11км


11000


Лосево - Каменногорск 1

1.52.

Контактная Сеть


159100


о.п. Лосево

1.53.

Двухсторонняя парковая вязь


1

Озерское

1.54.

Двухсторонняя парковая вязь


1

Дружное

2. ОНС: ВЛ-10кВ АБ - участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м. в составе:

2.1.

ВЛ-10КВ АБ


59700


участок Лосево -Каменногорск

2.2.

КТП, СТП, КТПМ


63 шт.


участок Лосево -Каменногорск

2.3.

КЛ-0,4кв


4850


участок Лосево -Каменногорск

3. ОНС: ВЛ-10 кВ ПЭ - участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м. в составе:

3.1.

ВЛ-10кВ ПЭ


59700


участок Лосево Каменногорск

3.2.

КЛ-10кВ


3980


участок Лосево Каменногорск

3.3.

Распределительный пункт

10 кВ


1 шт.


о.п. Лосево

4. ОНС ДПРКС Озерское, в составе:

4.1.

ДПКРС. Здание гаража (ст. Озерское)

750,28


ДПКРС станции Озерское

4.2.

ДПКРС. Здание материального склада (ст. Озерское

173,3


ДПКРС станции Озерское

4.3.

ДПКРС. Платформа с

пандусом и стеллаж для

оп.к.с ст. Озерское


1 шт


ДПКРС станции Озерское

4.4.

ДПКРС. Здание склада ГСМ (ст. Озерское)

43,9


ДПКРС станции Озерское

4.5.

ДПКРС. Резервуары запаса воды (ст. Озерское)

200


ДПКРС

станции Озерское

4.6.

ДПКРС. Сети водоотведения (ст. Озерское)


58 м. п.


ДПКРС станции Озерское

4.7.

ДПКРС.ЛОС (ст. Озерское)


1 шт.


ДПКРС станции Озерское

4.8.

ДКПРС. Сети пожарного водопровода (ст. Озерское


96 м. п.


ДПКРС станции Озерское

5.

ОНС: Береговая платформа № 1


ст. Лосево

6.

ОНС: Береговая платформа № 2


ст. Лосево

7.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Понтонная

8.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Понтонная

9.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Ромашкино

10.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Ромашкино

11.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Дружное

12.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Дружное

13.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. 27 км

14.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. 27 км

15.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Озерское

16.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Озерское

17.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. 50 км

18.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. 50 км

19.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. 56 км

20.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. 56 км

21.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме

15.0+2x21+2x15 м длиной 95,13 м на км 92 пк 911+80 (путепровод через 1 и 2 главные пути линии Лосево-I-Каменногорск, 3 главный путь линии Кушелевка-Томицы)


95,13


Лосево I-Дружное

22.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме

3х18 м длю 65.0 м на км 5пк 41+64.1 (путепровод 5 км пк 2 через 1 и 2 главные пути линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


65


Лосево I-Дружное

23.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме 15+18+15 м дл. 55,1 м на км 9 пк 89+28,42 (путепровод 9 км пк 10 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


55,1


Лосево I-Дружное

24.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 15+18+15 м дл. 54,6 м на км 15 ПК 140+96,8 (путепровод 15 км пк 1 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


54,6


Лосево I-Дружное

25.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х15 м дл. 51,49 м на км 25 ПК41+29,7 (путепровод 25 км пк 2 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


51,49


Дружное-Озерское

26.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х15 м дл. 54,76 м на км 27 ПК466+88, 67 (путепровод 27 км пк 7 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


54,76


Дружное-Озерское

27.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х24 м дл. 86,68 м на км 43 ПК420+56,9 (путепровод 43 км пк 1 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


86,68


Озерское- Каменногорск

28.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х18 м дл. 59,6 м на км 54 ПК539+09 (путепровод 54 пк 10 через 1 и 2 лавные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


59,6


Озерское -Каменногорск

29.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме 24+28+24+28 +24 м дл. 132,5 м на км 42 ПК417+76,7 (путепровод 42 км пк 8 через 1,2 и 3 главные пути линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


132,5


Каменногорск

30.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 3 ПК22+59 25


603


Лосево-I-Дружное

31.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 19 ПК186+10,9


471


Лосево-I-Дружное

32.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 39

ПК385+41,0


533


Лосево-I-Каменногорск

33.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 45 ПК443+45,


1130


Лосево-I-Каменногорск

34.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 56 ПК552+32,4


857


Л Лосево-I-Каменногорск

35. ОНС: Притрассовая автодорога Лосево-I-Каменногорск ПК41-ПК168, ПК184-ПК401, ПК420-443, ПК539-ПК570, 39 800 м., в составе:

35.1.

Притрассовая автодорога Лосево-I-Каменногорск ПК41-ПК168, ПК184-ПК401, ПК420-443, ПК539-ПК570


39800


Лосево-I-Каменногорск

35.2.

Водопропускные трубы под притрассовой дорогой


89 шт.


Лосево-I-Каменногорск

35.3.

Водоотводные лотки с ж.б. крышками


6 492


Лосево-Каменногорск

Перечень объектов движимого имущества, входящих титул объекта незавершенного строительства: «Строительство новой линии Лосево -Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг» 2 этап

1.

Электроосвещение Ст. Дружное, Ст. Озерское


станция Дружное станция Озерское

2.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 12км

3.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 29км

4.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 46км

5.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 55КМ

6.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Дружное

7.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Озерское

8.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Лосево 1

9.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Каменногорск 1

10.

Станционные устройства

ОТС и радиосвязи постов ЭЦ


Озерское

11.

Станционные устройства

ОТС и радиосвязи постов ЭЦ


Дружное

12.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 12 км

13.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 29 км

14.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 46КМ

15.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 55км

16.

Противопожарный водопровод, ТП-12 (Луговая)


36,5


Т-12 (Луговая)

17.

Два пожарных резервуара

ТП-12 (Луговая)


300


ТП-12 (Луговая)

18.

Насосная станция противопожарная ТП-12 (Луговая)


36


ТП-12 (Луговая)

19.

Противопожарный водопровод ТП-46 (Земляничная)


49


ТП-46

20.

Противопожарный водопровод ТП Скальная 110В (Каменногорск-1)


329,5


Каменногорск- 1

21.

Два пожарных резервуара ТП-46


150


ТП-46

22.

Насосная станция ТП-46


36


ТП-46

23.

Противопожарный водопровод ТП-29


800


ТП-29

24.

Два пожарных резервуара ТП-29


300


ТП-29

25.

Насосная станция противопожарная ТП-29


36


ТП-29

26.

Оборудование СПД и СВТ (ИВЦ)


Оборудование СПД располагается в телекоммуникационных шкафах на 4-х тяговых подстанциях (ТП) и 2-х постах ЭЦ:

ТП 12 КМ

ТП 29 км

ТП 46 км

ТП 55

пост ЭЦ ст. Озерское

пост ЭЦ ст. Дружное

27.

Система видеонаблюдения периметра модулей постов ЭЦ на станциях Дружное, Озерское


посты ЭЦ на станциях

Дружное, Озерское

28.

Система видеонаблюдения на 4 тяговых подстанциях, постах секционирования и ж.д. мосту через р. Вуокса


1 комплект


участок Лосево - Каменногорск

29.

Оптико-волоконные кабели связи системы видеонаблюдения


57000


участок Лосево - Каменногорск

30.

Модульный пост ЭЦ – ТМ ст. Дружное

235

1 КОМПЛ.


станция Дружное

31.

Модульный пост ЭЦ – ТМ ст. Озерское

237

1 комп.


станция Озерское

32.

Модуль ЭЦ - ТМ ст. Каменногорск Новый парк


1 шт.


станция Каменногорск

33.

Энергетический модуль

ЭБМК (модуль ДГА) ст.

Каменногорск Новый парк


1 КОМПЛ


станция Каменногорск

34.

Пункты обогрева ПЧ станция Дружное на ПК 189+43, на ПК 202+80

36


станция Дружное на ПК 189+43, на ПК 202+80

35.

Пункты обогрева ПЧ станция Озерское на ПК 69+52,74 и на ПК

382+70,95

36


станция Озерское на ПК 369+52,74 и на ПК 382+70,95


К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – РЖД), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (далее – ФАУГИ), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (далее – Росреестр).

РЖД и Росреестр, извещенные о месте и времени судебного разбирательства в соответствии с требованиями статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), представителей в арбитражный суд не направили, в связи с чем дело рассмотрено в их отсутствие.

Заслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, рассмотрев представленные доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р «Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» утвержден перечень инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, пунктом 12 которого предусмотрена реализация комплексного инвестиционного проекта: Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская Октябрьской железной дороги (пункт 12 перечня инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации) (далее – Комплексный инвестиционный проект).

Согласно паспорту указанного комплексного инвестиционного проекта, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 № 1708-р «Об инвестиционных проектах, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» (далее – Паспорт проекта), в его состав включен инвестиционный проект «Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск – Выборг» (далее – Проект).

Согласно пунктам 1 - 4 Паспорта Проекта, срок его реализации 2007-2016 годы; ответственный исполнитель Комплексного инвестиционного проекта – истец; инвестор – РЖД; цели проекта - организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург - Бусловская со скоростью до 200 км в час и строительство новой железнодорожной линии Петяярви - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг.

Как указывает истец, в рамках реализации Проекта территории Ленинградской области в Приозерском и Выборгском районах в соответствии с разрешениями на строительство, выданными Министерством регионального развития Российской Федерации от 11.03.2013 № RU47-0201-МРР и от 03.03.2014 № RU47-0428-MPP, осуществлено строительство новой железнодорожной линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг» 2 этап», протяженностью 63,4 км. (далее - железнодорожная линия, Объект).

С 2017 года железнодорожная линия находится во временной эксплуатации и используется РЖД, которым ежегодно осуществляется перевозка порядка 12 млн. тонн грузов.

Железнодорожная линия принята во временную эксплуатацию на основании договора от 20.07.2017 № 132 на временную эксплуатацию строящегося объекта и акта о приемке во временную эксплуатацию незавершенного строительством объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта от 27.06.2017 № 2.

ФАУ «Главгосэкспертиза» 12.12.2019 утверждено положительное заключение № 01501-19/ГГЭ-06634/07-01 в отношении Объекта.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2022 № 1295 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, составе включаемых в него сведений и порядке предоставления таких сведений» объект незавершенного строительства: «Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи-Петяярви-Каменногорск-Выбор 2 этап», включен в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства (пункты 208-213 раздела II протокола заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства от 10.03.2023 № 1-МВК).

Строительство Объекта осуществлялось на основании государственного контракта от 13.09.2010 № 700д, заключенного между Обществом (генеральный подрядчик), Предприятием (заказчик-застройщик) и истцом (государственный заказчик) (далее - Государственный контракт).

При этом решением Арбитражного суда города Москвы от 02.06.2021 по делу № А40-4372/2021-63-3, в том числе расторгнут Государственный контракт. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.08.2021 по делу № А40-4372/2021 и постановлением Арбитражного суда Московского округа от 27.12.2021 решение Арбитражного суда города Москвы оставлено в части расторжения Государственного контракта оставлено в силе.

Кроме того, генеральный подрядчик в лице Общества решением Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2021 по делу № А40-222718/2016 признан несостоятельным (банкротом), в отношении его открыто конкурсное производство сроком до 11.02.2026 (с учетом продления).

Заказчик-застройщик Предприятия находится в стадии ликвидации. Также в настоящее время Арбитражным судом города Москвы рассматривается заявление о признании Предприятия несостоятельным (банкротом) (дело № А40-217236/2021).

Как следует из иска в настоящее время строительная готовность Объекта составляет 95%.

Вместе с тем, истец, ссылаясь на то, что завершение всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мероприятий в отношении железнодорожной линии не представляется возможным в связи с тем, что Общество находится в процессе банкротства, а Предприятие на стадии ликвидации, обратился в суд с настоящим иском.

Оценив в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ все, представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению ввиду следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 125 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.

В силу положений пункта 3 статьи 214 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

В соответствии со статьей 12 ГК РФ, признание права - один из способов защиты гражданских прав.

В данном случае именно Федеральное агентство железнодорожного транспорта, является лицом, уполномоченным на предъявление настоящего иска.

Пункт 1 статьи 218 ГК РФ определяет, что право собственности на новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом.

В соответствии со статьей 214 ГК РФ государственной собственностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации). От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют органы и лица, указанные в статье 125 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.

В силу статьи 219 Гражданского кодекса Российской Федерации право собственности на здания, сооружения и другое вновь создаваемое недвижимое имущество, подлежащее государственной регистрации, возникает с момента такой регистрации.

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» разъяснено, что граждане, юридические лица являются собственниками имущества, созданного ими для себя или приобретенного от других лиц на основании сделок об отчуждении этого имущества, а также перешедшего по наследству или в порядке реорганизации (статья 218 ГК РФ).

Обращаясь с настоящим иском в суд, истец ссылается, на то, что государственная регистрация права собственности Российской Федерации на спорные объекты может быть осуществлена только на основании решения суда, поскольку Общество, выступающее генеральным подрядчиком, находится в процессе банкротства, а Предприятие, выступающее заказчиком-застройщиком - на стадии ликвидации.

Кроме того, истец указывает, что РЖД письмом от 07.07.2023 № ИСХ-16874 подтвердило готово принять спорную железнодорожную линию в собственность после регистрации права собственности Российской Федерации на нее как объект незавершенного строительства, а в дальнейшем, после выделения РЖД необходимого объема финансирования оно готово завершить строительство Объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией и обеспечить его ввод в постоянную эксплуатацию.

РЖД, Предприятие возражений против удовлетворения иска не представили.

Общество возражений по существу заявленных требований не представило. Напротив, в заявлении о признании исковых требований, указало, что желает признать заявленные исковые требования, но не может этого сделать в полном объеме в связи с наличием недостоверных сведений, содержащихся в уточненном исковом заявлении, а именно:

- раздел 2 ВЛ-10кВ АБ участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м содержит в себе п. 2.2, указывающий на то, что в состав ВЛ-10кВ АБ участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м входят КТП, СТП, КТПМ в количестве 63 шт., однако КТП, СТП, КТПМ в количестве 63 шт. входят в состав раздела 3 ВЛ-10кВ ПЭ - участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м. и должны учитываться в нем;

- раздел 35 Притрассовая автодорога Лосево-I-Каменногорск ПК41-ПК168, ПК184- ПК401, ПК420-443, ПК539-ПК570, 39 800 м. содержит в себе п. 35.3, указывающий на то, что в состав притрассовой дороги входят водоотводные лотки с ж.б. крышками в количестве 6492, что не соответствует действительности, поскольку водоотводные лотки с ж.б. крышками в количестве 6492 входят в состав раздела 1 Железнодорожная линия, протяженностью 63,4 км. и должны учитываться в нем.

Учитывая данную позицию Общества, суд считает, что выявленные Обществом неточности не влияют на признание права собственности на спорные объекты, в связи с чем исходит из того, что иск фактически признан Обществом.

На основании представленных истцом документов, судом установлено, что спорные объекты являются частью Объекта и были возведены в рамках Государственного контракта, по которому истец выступал – государственным заказчиком, Общество – генеральным подрядчиком, Предприятие – заказчиком-застройщиком.

Согласно представленным доказательствам, строительство железнодорожной линии осуществлялось в соответствии с разрешениями на строительство, выданными Министерством регионального развития Российской Федерации от 11.03.2013 № RU47-0201-МРР и от 03.03.2014 № RU47-0428-MPP.

Объект принят во временную эксплуатацию, что подтверждается актом № 2 от 27.06.2017 о приемке во временную эксплуатацию незавершенного строительством объекта инфраструктуры железнодорожного транспорта. С 2017 года на основании договора от 20.07.2017 № 132 на временную эксплуатацию строящегося объекта железнодорожная линия находится во временной эксплуатации и используется РЖД, которым ежегодно осуществляется перевозка порядка 12 млн. тонн грузов.

ФАУ «Главгосэкспертиза» 12.12.2019 утверждено положительное заключение № 01501-19/ГГЭ-06634/07-01 в отношении Объекта.

В соответствии с протоколом от 10.03.2023 № 1-МВК заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитального строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, Объект включен в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства (пункты 208-213 раздела пункта 1 раздела II протокола заседания).

Согласно иску, в настоящее время строительная готовность Объекта составляет 95%.

Таким образом, судом установлено, что строительство Объекта осуществлено в установленном законом порядке и Российская Федерация является собственником Объекта.

Вместе с тем, с учетом процедуры банкротства генерального подрядчика в лице Общества и процесса ликвидации заказчика-застройщика в лице Предприятие, завершение всех предусмотренных законодательством Российской Федерации мероприятий в отношении железнодорожной линии не представляется возможным во вне судебного порядка, в связи с чем иск подлежит удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:


Признать право собственности Российской Федерации на объекты капитального строительства, которые не завершены (объекты незавершенного строительства) и объекты движимого имущества, созданные в рамках инвестиционного проекта «Строительство новой линии Лосево - Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг» 2 этап, реализуемого в рамках комплексного инвестиционного проекта «Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург — Бусловская Октябрьской железной дороги» включая:


№ пп

Наименование объекта

Площадь, кв.м

Протяженность, м (кол-во - шт., комп.)

Объем,

м куб.

Местоположение объекта

1. ОНС: Железнодорожная линия, протяженностью 63,4 км, в составе:

1.1.

Верхнее строение пути, в ом числе: Главные пути, Станционные пути на ст. Дружное и ст. Озерное


134 627


1.2.

Земляное полотно

63 000


Лосево-Каменногорск

1.3.

Стрелочные переводы ст. Дружное


16 шт.


станция Дружное

1.4.

Стрелочные переводы ст.

Ст. Озерское


18 шт.


станция Озерское

1.5.

Стрелочные переводы на ст. новый парк Каменногорск 1


0 шт.


станция Каменногорск I

1.6.

Водопропускные трубы под земполотном ж/д


2 808,66 м, в кол-ве 82 шт.


1.7.

Защитный забор от животных

55 664,80


Лосево-Каменногорск

1.8.

Шумозащитные экраны

65 963


Лосево-Каменногорск

1.9.

Железнодорожный

путепровод по схеме

1х16.5 м длиной 33,22 на

км 19 184+35


33,22


ст. Дружное

1.10.

Железнодорожный

путепровод по схеме

9.85+16.5+9.85 м длиной

50 44 м на км 39 пк385+40


50,44


ст. Озерское

1.11.

Железобетонный мост ч/р Лазурная по схеме 3х16.5 дл. 56,14 м на км 41 пк 408 +21 4


56,14


Озерское-Каменногорск

1.12.

Железнодорожный путепровод по схеме

11.5+34.2+11.5 м длиной

2,08 м на км 46 пк+46.8


72,08


Озерское-Каменногорск

1.13.

Железнодорожный

путепровод по схеме 16.5+34.2+16.5м ой 75,53 на км 56 пк552+30


75,53


Озерское-Каменногорск

1.14.


Металлический мост ч/р Славянка по схеме 3х18.8 дл. 66,8 м на км 53 пк522+763


66,8


Озерское-Каменногорск

1.15.

Металлический мост ч/р Вуокса по сх.2З+88+33,6 м дл.157,98 м на км 2

пк19+55.09


157,98


Лосево 1-Дружное

1.16.

Металлический мост ч/р Стрель по схеме 3х45,8 м л, 150,563 м на км 10

Пк 99+79


150,56


Лосево 1-Дружное

1.17.

Металлический мост ч/р

Вуоксу по схеме

3,6+45,7+23,6 м длиной

102,64 м на км 19

пк 180+49


102,64


Лосево 1-Дружное

1.18.

Железнодорожный

путепровод по схеме

1х16.5 м длиной 41,62 на км 3 пк22+60.36


41,62


Лосево 1-Дружное

1.19.

Кабельная канализация ЦБ станций Дружное


23830


станция Дружное

1.20.

Кабельная канализация станций Озерское


участок Озерское/

Каменногорск- 1

1.21.

Кабельная канализация ЦБ станций Каменногорск- 1


5130


участок Озерское/

Каменногорск- 1

1.22.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами на двухпутном

пер. Лосево-1 - Дружное, в том числе С


20000


Лосево-I-Дружное

1.23.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей РЦ с регулировочными таблицами на двухпутном пер. Дружное - Озерское

(от ст. Дружное до 29 км

ПК6 (искл.)), в том

числе


8900


перегон Дружное-Озерское

1.24.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами на двухпутном пер. Дружное - Озерское

(от ст. Озерское до 29 км

ПК6 (вкл.), в том числе

СЦБ


9100


перегон Дружное Озерское

1.25.

Автоблокировка АБТЦ-М типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами на двухпутном ер. Озерское Каменногорск-1, в том числе СЦБ


20000


Озерское-Каменногорск

1.26.

Бессигнальная кодовая числовая однопутная АБ

Каменногорс-Каменногорск-1,в том

Числе СЦБ


1860 м/

1920 м/186О м


перегон Каменногорск ФИО4

1.27.

Электрическая централизация ЭЦ-ЕМ на

т. Дружное с кол-вом стрелок в ЭЦ - 16 шт. и типом рельсовых цепей

ТРЦ с регулировочными

таблицами


1 КОМП.


станция Дружное

1.28.

Электрическая централизация ЭЦ-ЕМ на

т. Озерское с кол-вом стрелок в ЭЦ - 18 шт. и типом рельсовых цепей ТРЦ с регулировочными таблицами


1 комп.


станция Озерское

1.29.

Диспетчерская централизация Сетунь на станциях Лосево 1, Дружное


2 шт.


станции Дружное,

Лосево 1

1.30.

Диспетчерская централизация Сетунь на станциях Озерское


1 шт.


станция Озерское

1.31.

Автоматизированная система технического диагностирования и мониторинга состояния систем автоматики и телемеханики (АСТДМ

АПК-ДК) на станциях ФИО5, Дружное,

Озерское и перегонах Лосево-Дружное, Дружное-Озерское, Озерское-Каменногорск


6 комп.


станция Озерское и перегоны Дружное-

Озерское, Озерское-Каменногорск

1.32.

Автоматизированная система технического диагностирования и мониторинга состояния систем автоматики и телемеханики (АСТДМ

ДК) на станциях ФИО5, Дружное,

Озерское и перегонах осево-Дружное, Дружное-Озерское, Озерское-Каменногорск


3 комп.


станции Дружное

1.33.

Автоматизированная система технического диагностирования и мониторинга состояния систем автоматики и телемеханики (АСТДМ АПК-ДК) на станциях Озерское Каменногорск-1


3 комп.


станция Озерское,

Каменногорск 1

1.34.

Электрообогрев стрелочных переводов, в т.ч:


16 шт.


станция Дружное

1.35.

Стрелочные переводы по лавным путям № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 15


12 шт.


станция Дружное

1.36.

Стрелочные переводы по приема-отправочным путям

№ 12, 14, 11, 13


4 шт.


станция Дружное

1.37.

ШУЭС


5 шт.


станция Дружное

1.38.

Электрообогрев стрелочных переводов, в т.ч:


18 шт.


станция Озерское

1.39.

Стрелочные переводы по главным путям № 2, 4, 6, 8, 10, 16, 13, 5, 7, 9, 15


12 шт.


станция Озерское

1.40.

Стрелочные переводы по приема-отправочным путям № 12, 14, 11, 13, 18


6 шт.


станция Озерское

1.41.

ШУЭС


4 шт.


станция Озерское

1.42.

Тяговая подстанция на

12км

209,92


перегон Лосево -Дружное

1.43.

Тяговая подстанция на 9км

209,92


перегон Дружное Озерское

1.44.

Тяговая подстанция на 46 км

209,92


перегон Озерское

Каменногорск- 1

1.45.

Тяговая подстанция на

56км

209,92


станция Каменногорск- 1

1.46.

Пост секционирования КС


4 шт.


участок Лосево -Каменногорск

1.47.

Телемеханизация устройств электроснабжения включенные в состав 1-го энергодиспетчерского круга


9 комп.


участок Лосево - Каменногорск

1.48.

Система дистанционного управления разъединителями


9 комп.


участок Лосево - Каменногорск

1.49.

Оптико-волоконные кабели связи


64755


Лосево 1 -Каменногорск 1

1.50.

Магистральные кабели связи


64180


Лосево 1 -Каменногорск 1

1.51.

Кабели местной связи и вторичной коммуникации протяженностью 11км


11000


Лосево - Каменногорск 1

1.52.

Контактная Сеть


159100


о.п. Лосево

1.53.

Двухсторонняя парковая вязь


1

Озерское

1.54.

Двухсторонняя парковая вязь


1

Дружное

2. ОНС: ВЛ-10кВ АБ - участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м. в составе:

2.1.

ВЛ-10КВ АБ


59700


участок Лосево -Каменногорск

2.2.

КТП, СТП, КТПМ


63 шт.


участок Лосево -Каменногорск

2.3.

КЛ-0,4кв


4850


участок Лосево -Каменногорск

3. ОНС: ВЛ-10 кВ ПЭ - участок Лосево - Каменногорск, протяженностью 59700 м. в составе:

3.1.

ВЛ-10кВ ПЭ


59700


участок Лосево Каменногорск

3.2.

КЛ-10кВ


3980


участок Лосево Каменногорск

3.3.

Распределительный пункт

10 кВ


1 шт.


о.п. Лосево

4. ОНС ДПРКС Озерское, в составе:

4.1.

ДПКРС. Здание гаража (ст. Озерское)

750,28


ДПКРС станции Озерское

4.2.

ДПКРС. Здание материального склада (ст. Озерское

173,3


ДПКРС станции Озерское

4.3.

ДПКРС. Платформа с

пандусом и стеллаж для

оп.к.с ст. Озерское


1 шт


ДПКРС станции Озерское

4.4.

ДПКРС. Здание склада ГСМ (ст. Озерское)

43,9


ДПКРС станции Озерское

4.5.

ДПКРС. Резервуары запаса воды (ст. Озерское)

200


ДПКРС

станции Озерское

4.6.

ДПКРС. Сети водоотведения (ст. Озерское)


58 м. п.


ДПКРС станции Озерское

4.7.

ДПКРС.ЛОС (ст. Озерское)


1 шт.


ДПКРС станции Озерское

4.8.

ДКПРС. Сети пожарного водопровода (ст. Озерское


96 м. п.


ДПКРС станции Озерское

5.

ОНС: Береговая платформа № 1


ст. Лосево

6.

ОНС: Береговая платформа № 2


ст. Лосево

7.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Понтонная

8.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Понтонная

9.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Ромашкино

10.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Ромашкино

11.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Дружное

12.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Дружное

13.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. 27 км

14.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. 27 км

15.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. Озерское

16.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. Озерское

17.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. 50 км

18.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. 50 км

19.

ОНС: Береговая платформа № 1


о.п. 56 км

20.

ОНС: Береговая платформа № 2


о.п. 56 км

21.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме

15.0+2x21+2x15 м длиной 95,13 м на км 92 пк 911+80 (путепровод через 1 и 2 главные пути линии Лосево-I-Каменногорск, 3 главный путь линии Кушелевка-Томицы)


95,13


Лосево I-Дружное

22.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме

3х18 м длю 65.0 м на км 5пк 41+64.1 (путепровод 5 км пк 2 через 1 и 2 главные пути линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


65


Лосево I-Дружное

23.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме 15+18+15 м дл. 55,1 м на км 9 пк 89+28,42 (путепровод 9 км пк 10 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


55,1


Лосево I-Дружное

24.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 15+18+15 м дл. 54,6 м на км 15 ПК 140+96,8 (путепровод 15 км пк 1 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


54,6


Лосево I-Дружное

25.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х15 м дл. 51,49 м на км 25 ПК41+29,7 (путепровод 25 км пк 2 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


51,49


Дружное-Озерское

26.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х15 м дл. 54,76 м на км 27 ПК466+88, 67 (путепровод 27 км пк 7 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


54,76


Дружное-Озерское

27.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х24 м дл. 86,68 м на км 43 ПК420+56,9 (путепровод 43 км пк 1 через 1 и 2 главные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


86,68


Озерское- Каменногорск

28.

ОНС: Автодорожный железобетонный путепровод по схеме 3х18 м дл. 59,6 м на км 54 ПК539+09 (путепровод 54 пк 10 через 1 и 2 лавные пути и линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


59,6


Озерское -Каменногорск

29.

ОНС: Автодорожный железобетонный

путепровод по схеме 24+28+24+28 +24 м дл. 132,5 м на км 42 ПК417+76,7 (путепровод 42 км пк 8 через 1,2 и 3 главные пути линии Лосево-I-Каменногорск) с подходами к нему


132,5


Каменногорск

30.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 3 ПК22+59 25


603


Лосево-I-Дружное

31.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 19 ПК186+10,9


471


Лосево-I-Дружное

32.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 39

ПК385+41,0


533


Лосево-I-Каменногорск

33.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 45 ПК443+45,


1130


Лосево-I-Каменногорск

34.

ОНС: Автодорога под железнодорожным путепроводом на км 56 ПК552+32,4


857


Л Лосево-I-Каменногорск

35. ОНС: Притрассовая автодорога Лосево-I-Каменногорск ПК41-ПК168, ПК184-ПК401, ПК420-443, ПК539-ПК570, 39 800 м., в составе:

35.1.

Притрассовая автодорога Лосево-I-Каменногорск ПК41-ПК168, ПК184-ПК401, ПК420-443, ПК539-ПК570


39800


Лосево-I-Каменногорск

35.2.

Водопропускные трубы под притрассовой дорогой


89 шт.


Лосево-I-Каменногорск

35.3.

Водоотводные лотки с ж.б. крышками


6 492


Лосево-Каменногорск

Перечень объектов движимого имущества, входящих титул объекта незавершенного строительства: «Строительство новой линии Лосево -Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи - Петяярви - Каменногорск - Выборг» 2 этап

1.

Электроосвещение Ст. Дружное, Ст. Озерское


станция Дружное станция Озерское

2.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 12км

3.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 29км

4.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 46км

5.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


ТП 55КМ

6.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Дружное

7.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Озерское

8.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Лосево 1

9.

Цифровые системы передачи по ВОЛС


Каменногорск 1

10.

Станционные устройства

ОТС и радиосвязи постов ЭЦ


Озерское

11.

Станционные устройства

ОТС и радиосвязи постов ЭЦ


Дружное

12.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 12 км

13.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 29 км

14.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 46КМ

15.

Контейнеры для размещения оборудования связи на территории ТП

13


ТП 55км

16.

Противопожарный водопровод, ТП-12 (Луговая)


36,5


Т-12 (Луговая)

17.

Два пожарных резервуара

ТП-12 (Луговая)


300


ТП-12 (Луговая)

18.

Насосная станция противопожарная ТП-12 (Луговая)


36


ТП-12 (Луговая)

19.

Противопожарный водопровод ТП-46 (Земляничная)


49


ТП-46

20.

Противопожарный водопровод ТП Скальная 110В (Каменногорск-1)


329,5


Каменногорск- 1

21.

Два пожарных резервуара ТП-46


150


ТП-46

22.

Насосная станция ТП-46


36


ТП-46

23.

Противопожарный водопровод ТП-29


800


ТП-29

24.

Два пожарных резервуара ТП-29


300


ТП-29

25.

Насосная станция противопожарная ТП-29


36


ТП-29

26.

Оборудование СПД и СВТ (ИВЦ)


Оборудование СПД располагается в телекоммуникационных шкафах на 4-х тяговых подстанциях (ТП) и 2-х постах ЭЦ:

ТП 12 КМ

ТП 29 км

ТП 46 км

ТП 55

пост ЭЦ ст. Озерское

пост ЭЦ ст. Дружное

27.

Система видеонаблюдения периметра модулей постов ЭЦ на станциях Дружное, Озерское


посты ЭЦ на станциях

Дружное, Озерское

28.

Система видеонаблюдения на 4 тяговых подстанциях, постах секционирования и ж.д. мосту через р. Вуокса


1 комплект


участок Лосево - Каменногорск

29.

Оптико-волоконные кабели связи системы видеонаблюдения


57000


участок Лосево - Каменногорск

30.

Модульный пост ЭЦ – ТМ ст. Дружное

235

1 КОМПЛ.


станция Дружное

31.

Модульный пост ЭЦ – ТМ ст. Озерское

237

1 комп.


станция Озерское

32.

Модуль ЭЦ - ТМ ст. Каменногорск Новый парк


1 шт.


станция Каменногорск

33.

Энергетический модуль

ЭБМК (модуль ДГА) ст.

Каменногорск Новый парк


1 КОМПЛ


станция Каменногорск

34.

Пункты обогрева ПЧ станция Дружное на ПК 189+43, на ПК 202+80

36


станция Дружное на ПК 189+43, на ПК 202+80

35.

Пункты обогрева ПЧ станция Озерское на ПК 69+52,74 и на ПК

382+70,95

36


станция Озерское на ПК 369+52,74 и на ПК 382+70,95


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.


Судья Вареникова А.О.



Суд:

АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)

Истцы:

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (подробнее)

Ответчики:

ЗАО "Стройпутьинвест" (подробнее)
ФГУП "Единая группа заказчика Федерального агентства железнодорожного транспорта" (подробнее)

Судьи дела:

Вареникова А.О. (судья) (подробнее)


Судебная практика по:

Недвижимое имущество, самовольные постройки
Судебная практика по применению нормы ст. 219 ГК РФ