Резолютивная часть решения от 18 октября 2018 г. по делу № А12-46017/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-46017/2017

«18» октября 2018 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Е.Б, при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда и процентов, начисленных в порядке ст. 395 Гражданского кодекса РФ, а так же расходы по направлению копии искового заявления ответчику,

и по встречному исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказания» к обществу с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» о взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ,

при участии в судебном заседании:

от ООО «ПромСтройИнвест» – ФИО2, представитель по доверенности от 26.06.2018,

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность за выполненные работы по договору подряда № 1249 от 16.12.2016 в размере 3 394 448,61 руб., проценты, начисленные в порядке статьи 395 Гражданского кодекса РФ, в размере 246 027,78 руб. за период с 24.10.2017 по 09.10.2018, расходы по направлению копии искового заявления ответчику в размере 63,5 руб. и расходы по оплате судебной экспертизы в размере 50 000 руб.

Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 1249 от 16.12.2016 в размере 3 008 104,79 руб. за период с 21.12.2016 по 01.10.2018. В удовлетворении остальной части требований отказать.

Путем зачета первоначального и встречного исков окончательно взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства

№ 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН 1023403452995, ИНН 3444051980) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН 1123444007818, ИНН 3444198076) сумму в размере 682 435,10 руб.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 34 Федеральной службы исполнения наказаний» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 41 202 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПромСтройИнвест» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 167 736 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 25.10.2018.

Судья Е.Б. Смагоринская