Резолютивная часть решения от 23 сентября 2024 г. по делу № А40-65564/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-65564/24-56-502
23 сентября 2024г.
г.Москва


Арбитражный суд города Москвы в составе судьи Картавой О.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Савенковым А.О. рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

по иску ООО "КАВЛАР" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)

к ответчику ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) о взыскании штрафа за нарушение сроков устранения недостатков 41 пункта предписания (претензии) от 07.12.2023 в размере 3 581 788,16 р., штрафа за расторжение договора субподрядчиком в размере 437 085,82 р., штрафа по претензиям от 07.12.2023 и от 20.12.2023 в размере 200 000 р.

по встречному иску ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) к ООО "КАВЛАР" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)

о признании незаконным одностороннего отказа ООО "КАВЛАР" от исполнения Договора субподряда № 02/2023-СМ/КВР от 21.08.2023, выразившегося в направлении в адрес ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" 20.12.2023 Претензии/уведомления о расторжении Договора субподряда от 21.08.2023, об обязании ООО "КАВЛАР" принять услуги, оказанные ООО "ДРСУ СМОЛЕНСК" за период с 01.12.2023 по 31.12.2023 по Договору субподряда от 21.08.2023 № 03/2023-СМ/КВР, путем подписания универсальных передаточных документов за указанный период.

при участии: согласно протоколу

РЕШИЛ:

По первоначальному иску.

Взыскать с ООО «ДРСУ Смоленск» в пользу ООО "КАВЛАР" (ИНН: <***> ОГРН: <***>) сумму штрафов и неустойки в общем размере 4 218 873 (четыре миллиона двести восемнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) рубля 98 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 094 руб.

По встречному иску. В удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.

Судья Картавая О.Н.