Резолютивная часть решения от 3 октября 2022 г. по делу № А27-17256/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел (384-2) 45-10-82 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-17256/2021
город Кемерово
03 октября 2022 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Переваловой О.И., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания Мурзиной Д.И., рассмотрев в открытом судебном заседании в режиме онлайн-заседания

дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис», Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 1154217003511, ИНН: 4217170693)

к обществу с ограниченной ответственностью «Грань42», Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 1194205015597, ИНН: 4217195257)

об обязании устранить недостатки выполненных работ по договору подряда от 09.06.2020 на ремонт кровли многоквартирного дома,

о взыскании 49 965,69 руб. штрафа и 189 869,61 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ (с учетом принятого судом ходатайства в порядке ст. 49 АПК РФ),

третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Эллада», Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк (ОГРН: 1144217000333, ИНН: 4217159788),

председатель Совета МКД – Тверская Наталья Юрьевна, г. Новокузнецк индивидуальный предприниматель Колмаков Николай Викторович, г. Прокопьевск, ОГРНИП: 318420500066068, ИНН: 422206058361

общество с ограниченной ответственностью «Альфастрой», ИНН5402463174

общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-планировочная мастерская № 6», ИНН4217064335

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Иск удовлетворить в части.

Обществу с ограниченной ответственностью «Грань 42» (ИНН: 4217195257) в течение 4 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу безвозмездно


произвести полный демонтаж выполненных работ по договору подряда на ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область. Новокузнецк, ул. Тольятти. 9Б от 09.06.2020 и произвести безвозмездно устройство работ, согласно проектно-сметной документации, представленной к договору подряда на ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Кемеровская область, Новокузнецк, ул. Тольятти. 9Б от 09.06.2020.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Грань 42» (ИНН: 4217195257) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН: 4217170693) 24982,84 руб. штрафа, 189 869,61 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ, 13797 руб. расходов от уплаты государственной пошлины по иску, 60000руб. расходов на проведение экспертизы, всего 288649,45 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать, судебные издержки отнести на ответчика.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья О.И. Перевалова