Резолютивная часть решения от 15 ноября 2022 г. по делу № А13-6608/2022Арбитражный суд Вологодской области (АС Вологодской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 77/2022-132019(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (р е з о л ю т и в н а я ч а с т ь) Дело № А13-6608/2022 город Вологда 14 ноября 2022 года Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Амадей» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Электрические сети» 794 424 руб. основного долга за выполненные работы, а также 18 888 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части иска отказать. Признать состоявшимся согласно уведомлению от 15.07.2022 № 434 односторонний зачет обязательства общества с ограниченной ответственностью «Электрические сети» по оплате неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда от 19.03.2019 № 19/03/19 в размере 253 851 руб. 24 коп. в счет обязательства общества с ограниченной ответственностью «Амадей» по оплате работ, выполненных по договору субподряда от 19.03.2019 № 19/03/19, на сумму 253 851 руб. 24 коп.; признать обязательство общества с ограниченной ответственностью «Электрические сети» по оплате неустойки за просрочку выполнения работ по договору субподряда от 19.03.2019 № 19/03/19 на сумму 253 851 руб. 24 коп. и обязательство общества с ограниченной ответственностью «Амадей» по оплате работ, выполненных по договору субподряда от 19.03.2019 № 19/03/19, на сумму 253 851 руб. 24 коп. прекращенными. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Электрические сети» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4 595 руб., уплаченную по платежному поручению от 17.05.2022 № 246. Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия. Судья Л.А. Соколова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.11.2021 11:39:02 Кому выдана Соколова Лариса Анатольевна Суд:АС Вологодской области (подробнее)Истцы:ООО "Электрические сети" (подробнее)Ответчики:ООО "Амадей" (подробнее)Судьи дела:Соколова Л.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
