Решение от 30 июля 2019 г. по делу № А70-10361/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-10361/2019
г. Тюмень
30 июля 2019 года
Резолютивная часть решения объявлена 29.07.2019г.

Решение в полном объеме изготовлено 30.07.2019г.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Марковой Н.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску от 14.06.2019 №14/596

Муниципального унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление» (далее - истец)

к ООО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ» (далее – ответчик)

о взыскании 775485,85 рублей

при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен

установил:

Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-строительное управление» Муниципальное унитарное предприятие «Дорожно-строительное управление» 17.06.2019 обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с исковым заявлением к ООО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ» о взыскании 742550,40 рублей задолженности за ноябрь и декабрь 2018 года, 32935,45 рублей неустойки с 10.12.2018 по 14.06.2019 по договору от 23.07.2018 №05-53-18.

Ответчик отзыв на иск не представил, исковые требования не оспорил.

Стороны в назначенное судебное заседание не явились, извещены.

Изучив обстоятельства спора, исследовав представленные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению в силу следующего:

Как следует из материалов дела, 23.07.2018 между истцом (исполнитель) и ответчиком («управляющая организация») заключен договор от 23.07.2018 на предоставление услуг по откачке, вывозу отходов и сточных вод, в соответствии с которым управляющая организация поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства, оказывать услуги потребителю по откачке, вывозу отходов и сточных вод из септиков обслуживаемых управляющей организацией, в установленные договором сроки, а управляющая организация в свою очередь, обязуется принять оказанные услуги и оплатить (п.1.2 договора). Предметом договора выступают услуги по откачке, вывозу отходов и сточных вод, за исключением радиоактивных, легковоспламеняющихся и токсичных веществ в муниципальных жилых помещениях и собственников жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах г. Тарко-Сале (п. 1.1 договора). Управляющая организация ежемесячно, не позднее-2-ого числа месяца следующего за отчетным, обязана направлять исполнителю свод начисленных платежей потребителям за услуги ЖБО, а так же предоставлять исполнителю реестр оказанных услуг населению в натуральных показателях за (месяц, год) по управляющей организации, согласно установленной форме (п.3.1.12 договора). Срок оказания услуг по договору устанавливается с 23.07.2018 и действует по 23.08.2018 (п.4.1 договора). Стоимость услуг по договору устанавливается исходя из стоимости за услуги по откачке и вывозу отходов и сточных вод, на момент заключения договора стоимость составляет: 61,88 руб. метр. куб. с учетом НДС 18 и фактически начисленных платежей населению за объем оказанных услуг. Объем фактически оказанных услуг не должен превышать объем оказанных услуг, рассчитанный исходя из начисленных платежей населению (п.5.1 договора). Приемка оказанных потребителю услуг производится ежемесячно по акута приемки оказанных услуг по откачке, вывозу отходов и сточных вод (приложение №1), который является основанием для осуществления оплаты за предоставленные услуги (п.5.3 договора). Расчет производится ежемесячно в соответствии с подписанным актом приемки оказанных услуг по откачке, вывозу отходов и сточных вод (приложение №1), путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, либо в другой форме, не запрещенной, действующим законодательством РФ, в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным, на основании предъявленных исполнителем счета-фактуры и акта оказанных услуг (п.5.4 договора). Ответственность сторон предусмотрена в п.7.2 договора согласно которому за просрочку платежа управляющей организацией в течении одного расчетного периода исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Согласно п.7.7 договора за нарушение иных условий договора исполнитель вправе потребовать от управляющей компании уплаты ему неустойки в виде штрафа в размере 5000,00 рублей за каждый выявленный факт нарушения.

Согласно соглашению об изменении договора №05-53-18 на предоставление услуг по откачке, вывозу отходов и сточных вод от 23.07.2018, заключенного между сторонами 04.09.2018, изменены п.п.1.2, 4.1, 5.1 договора. Согласно п.1.2 договора управляющая организация поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства в соответствии с п.1.1 договора на основании заявок управляющей организации оказываться услуги потребителю по откачке, вывозу размещению отходов и сточных вод из септиков обслуживаемых управляющей организацией в установленные договором сроки, а управляющая организация в свою очередь обязуется принять фактически оказанные услуги и оплатить их. Срок оказания услуг устанавливается на период с 23.07.2018 по 23.08.2018 и с 26.08.2018 по 30.09.2018 года. В случае, если, 25.09.2018 ни одна из сторон не заявила о расторжении договора, то договор считается автоматически пролонгированным до конца календарного года (п.4.1 договора). Стоимость услуг по договору устанавливается исходя из стоимости 61,88 руб. за метр кубический с учетом НДС 18% за фактический объем оказанных услуг.

В обоснование исковых требований истец указывает, что оказал услуги на сумму 742550,40 рублей, что подтверждается представленными в материалы дела счет-фактурой №2980 от 30.11.2018, актом №2980 от 30.11.2018, актом приемки оказанных услуг за период с 01.11.2018 по 30.11.2018, счет фактурой №2981 от 31.12.2018, актом от 31.12.2018 № 2981, актом приемки оказанных услуг за период с 01.12.2018 по 31.12.2018 года.

В досудебном порядке истец обращался к ответчику с претензией, однако долг не был ответчиком оплачен, что послужило основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со ст.779 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ, заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. Согласно ст.ст.309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом, надлежащему лицу, в установленный срок, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим. Материалы дела не содержат доказательств исполнения ответчиком обязательств по оплате.

Доказательств оплаты долга в материалы дела не представлено.

С учетом указанного с ответчика в пользу истца подлежит взысканию долг в заявленном в иске размере 742550,40 рублей.

Также суд находит подлежащим удовлетворению требование истца о взыскании с ответчика 32935,45 рублей договорной неустойки исходя из следующего:

В соответствии с п.1 ст.329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором. Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (п.1 ст.330 ГК РФ). При этом, согласно п.1 ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Согласно п.7.2 договора за просрочку платежа управляющей организацией в течении одного расчетного периода исполнитель вправе потребовать уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Проверив расчет истца суммы договорной неустойки, суд находит его составленным арифметически верно. Ответчик контррасчет неустойки не представил, ходатайств о снижении неустойки не заявил.

Судебные расходы истца по оплате государственной пошлины в соответствии со ст.110 АПК РФ с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст.110, 167-170, 176, 181 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Взыскать с ООО «ТЮМЕНЬЭНЕРГОСТРОЙ» в пользу Муниципального унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление» 742550,40 рублей задолженности, 32935,45 рублей неустойки, 18510,00 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Выдать исполнительный лист в установленном порядке.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Восьмой арбитражный апелляционный суд.

Судья

Маркова Н.Л.