Резолютивная часть решения от 20 сентября 2021 г. по делу № А27-12856/2021Арбитражный суд Кемеровской области (АС Кемеровской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru,E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 45-10-16 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А27-12856/2021 город Кемерово 20 сентября 2021 года Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Абдуллиной А.В.., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания "Ремстрой-индустрия", г. Юрга, Кемеровская область - Кузбасс (ИНН: 4230011967, ОГРН: 1144230000551) к муниципальному бюджетному учреждению культуры "Централизованная библиотечная система города Юрги", г. Юрга, Кемеровская область - Кузбасс (ИНН: 4230013964, ОГРН: 1024202001845) о взыскании 250 678 руб. 21 коп. неустойки (с учетом принятого судом ходатайства в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд исковые требования удовлетворить. Взыскать с муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система города Юрги" в пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания "Ремстрой-индустрия" 250 678 руб. 21 коп. неустойки, а также 2404,20 руб. расходов по оплате государственной пошлины. Выдать обществу с ограниченной ответственностью производственно-строительная компания "Ремстрой-индустрия" справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в размере 81527 руб. 80 коп., уплаченной по платежному поручению № 1334 от 23.06.2021. Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области. Судья Т.Н. Куликова Суд:АС Кемеровской области (подробнее)Истцы:ООО ПСК "Ремстрой-Индустрия" (подробнее)Ответчики:муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система города Юрги" (подробнее)Судьи дела:Куликова Т.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
