Резолютивная часть решения от 26 июня 2024 г. по делу № А15-5541/2023

Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А15-5541/2023
27 июня 2024 года
г.Махачкала



Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Оруджева Х.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Магомедовой А.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Тесла-М" (ИНН <***>) к ООО "Азбука Комфорта" (ИНН <***>)

о взыскании 13100201,4 руб., в том числе неосновательное обогащение по договору подряда от 22.08.2022 № 22-08/22 ДП в размере 7211676,40 руб., неустойки за просрочку выполнения работ в размере 4680798,03 руб. за период с 17.11.2022 по 26.04.2023 с последующим расчетом до даты фактического исполнения обязательств, о взыскании штрафа в размере 1092142,58 руб., о взыскании процентов за пользование чужим денежными имуществом в размере 115584,40 руб. за период с 27.04.2023 по 13.07.2023 с последующим расчетом до даты фактического исполнения обязательств (с учетом уточнений),

руководствуясь статьями 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:


в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с ООО "Тесла-М" (ИНН <***>) в доход федерального бюджета 71078 руб. государственной пошлины по иску.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Ессентуки Ставропольского края), через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Х.В. Оруджев



Суд:

АС Республики Дагестан (подробнее)

Истцы:

ООО "ШАТИМ-С" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Азбука Комфорта" (подробнее)

Судьи дела:

Оруджев Х.В. (судья) (подробнее)