Резолютивная часть решения от 27 октября 2020 г. по делу № А59-6628/2019

16_1035604

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 28

Факс 460-945, 460-952, адрес сайта-http://sakhalin.arbitr.ru/

Электронная почта-info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-6628/2019
г. Южно-Сахалинск
27 октября 2020 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Веретенникова И.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 693000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Куйбышевгидропроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 445020, <...>)

о взыскании неустойки (штрафа) по муниципальному контракту № 032-101-18 от 20.09.2018 в размере 115 200 рублей,

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «Шадан», областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Сахалинской области»,

при участии:

от истца: ФИО2 по доверенности № 01/20 от 09.01.2020;

от ответчика: Карпенко О.В. по доверенности от 27.07.2019 (по средствам сервиса онлайн-заседание);

в отсутствие представителей третьих лиц.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

исковые требования муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевгидропроект» в пользу муниципального казенного учреждения городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Управление капитального строительства» неустойку (штраф) в размере 57 600 (пятьдесят семь тысяч шестьсот) рублей.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Куйбышевгидропроект» в доход федерального бюджета 2 304 (две тысячи триста четыре) рубля государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья И.Н. Веретенников

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 30.07.2020 2:27:01

Кому выдана Веретенников Иван Николаевич