Резолютивная часть решения от 3 июля 2018 г. по делу № А81-1591/2018

12/2018-32838(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00,

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-1591/2018
г. Салехард
04 июля 2018 года
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Соколова С.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью Строительно- монтажное управление "Сибстроймонтаж" (ИНН <***>, 1058600026616) к акционерному обществу "Распределительная сетевая компания Ямал" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 6 674 969 рублей 98 копеек,

и по встречному иску акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямал" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Сибстроймонтаж" (ИНН <***>, 1058600026616) о взыскании 273 240 рублей,

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – ФИО2, представитель по доверенности от 01.12.2017,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 15.09.2014; 629008 АО Ямало-Ненецкий, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Сибстроймонтаж" (ИНН <***>, 1058600026616, дата регистрации 21.12.2005; 628007 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>) 1 014 077 рублей. В остальной части иска отказать.

2. Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Сибстроймонтаж" (ИНН 8601027308, 1058600026616, дата регистрации 21.12.2005; 628007 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Патриса Лумумбы, д. 11) в пользу акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямал" (ИНН 8901008899, ОГРН 1148901001094, дата регистрации 15.09.2014; 629008 АО Ямало-Ненецкий, г. Салехард, ул. Республики, д. 67 кв. 605) 273 240 рублей неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № 16-02/165 от 05.12.2016 и 8 465 рублей расходов по уплате государственной пошлины. Всего взыскать – 281 705 рублей.

3. Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно с акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 15.09.2014; 629008 АО Ямало-Ненецкий, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажное управление "Сибстроймонтаж" (ИНН <***>, 1058600026616, дата регистрации 21.12.2005; 628007 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>) 732 372 рубля.

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительно- монтажное управление "Сибстроймонтаж" (ИНН <***>, 1058600026616, дата регистрации 21.12.2005; 628007 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, <...>) в доход федерального бюджета 47 810 рублей государственной пошлины.

5. Взыскать с акционерного общества "Распределительная сетевая компания Ямал" (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 15.09.2014; 629008 АО Ямало-Ненецкий, <...>) в доход федерального бюджета 8 565 рублей государственной пошлины.

6. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья С.В. Соколов