Резолютивная часть решения от 19 сентября 2022 г. по делу № А12-7127/2022

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«19» сентября 2022 года Дело № А12-7127/2022 Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании дело по иску государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Центр инженерных технологий» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки.

Руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Центр инженерных технологий» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 100 000 руб. В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания Центр инженерных технологий» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 21 470 руб.

Полный текст решения будет изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты принятия резолютивной части.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Т.В.Попова

Код доступа к оригиналам судебных актов, подписанных электронной подписью судьи

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 22.12.2021 3:05:03Кому выдана Попова Татьяна Владимировна