Резолютивная часть решения от 20 июня 2023 г. по делу № А41-9852/2023Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 73_14106988 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-9852/23 20 июня 2023 года г. Москва Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.С. Гузеевой, при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО КОМТЕХ (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО КОМПЛЕКССТРОЙ (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании задолженности, при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 20.06.2023. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Иск удовлетворить. Взыскать с ООО КОМПЛЕКССТРОЙ (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО КОМТЕХ (ИНН <***>, ОГРН <***>) денежные средства в размере 1 116 230, 31 руб., из которых 303 298, 30 рублей штрафа, 244 557, 13 руб. ущерба, причиненного заливом и 568 374, 88 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения строительных-монтажных работ, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 162 руб. Возвратить ООО КОМТЕХ (ИНН <***>, ОГРН <***>) из средств федерального бюджета государственную пошлину, уплаченную по платежному поручению № 243 от 01.02.2023 в размере 1 351 руб. Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения. Судья О.С. Гузеева Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО комтех (подробнее)Ответчики:ООО Комплексстрой (подробнее)Судьи дела:Гузеева О.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
