Резолютивная часть решения от 15 июня 2022 г. по делу № А65-7857/2022Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда  1879/2022-140327(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-7857/2022 г. Казань 15 июня 2022 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания "Зилант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о расторжении договора № 2021.15873 от 14.07.2021г., о взыскании 4 817 161 руб. 50 коп. неустойки, с участием: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 21.12.2021г., диплом представлен, от ответчика – не явился, извещен, руководствуясь статьями 110, 112, 150, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, принять отказ от иска в части требования о расторжении договора № 2021.15873 от 14.07.2021г. Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Зилант" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Муниципального унитарного предприятия города Казани "Водоканал" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 120 000 руб. неустойки, 47 086 руб. расходов по госпошлине. В остальной части иска отказать. Выдать Муниципальному унитарному предприятию города Казани "Водоканал" (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат госпошлины в размере 6 000 руб., уплаченных по платежному поручению № 6252 от 11.03.2022г. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Судья В.В. Прокофьев Электронная подпись действительна. Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство Дата 27.12.2021 11:24:14 Кому выдана Прокофьев Владимир Владимирович Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:МУП города Казани "Водоканал" (подробнее)Ответчики:ООО Строительная компания "Зилант", г. Казань (подробнее)Судьи дела:Прокофьев В.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |