Резолютивная часть решения от 3 сентября 2019 г. по делу № А41-54352/2019Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 9_8802994 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-54352/2019 г. Москва 03 сентября 2019 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-54352/2019 по иску ООО "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "АА КАПИТАЛ" (141301, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.10.2006, ИНН: <***>) к ООО "ГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (141320, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, <...>, ЛИТЕРА 1Б, ПОМЕЩЕНИЕ 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 16.11.2016, ИНН: <***>) о взыскании неустойки по договору подряда № 2727-Д от 10.07.2018 за период с 26.12.2018 по 16.05.2019 в размере 357 998,90 руб., убытков в размере 1 422 900,00 руб., при участии: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "ГАЗСТРОЙИНЖИНИРИНГ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу ООО "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "АА КАПИТАЛ" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 357998 руб. 90 коп. неустойки по договору подряда № 2727-Д от 10.07.2018, а также 6193 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной пошлины. Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "ФИНАНСОВАЯ ГРУППА "АА КАПИТАЛ" (подробнее)Ответчики:ООО "Газстройинжиниринг" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
