Резолютивная часть решения от 24 марта 2022 г. по делу № А15-5187/2021Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А15-5187/21 24 марта 2022 года г.Махачкала Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Исаева М.С., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску индивидуального предпринимателя ФИО2 (ОГРНИП 319057100080464, ИНН <***>) к ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 331056,54 руб. неустойки за просрочку платежа по государственному контракту от 16.12.2020 № 0103200008420003876 за период с 08.01.2021 по 28.07.2021, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 1881 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд в иске отказать. Вынести в отношении ГКУ «Дирекция единого государственного заказчика- застройщика» частное определение. Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия. Судья М.С. Исаев Суд:АС Республики Дагестан (подробнее)Ответчики:Государственное казенное учреждение Республики Дагестан "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" (подробнее)Судьи дела:Исаев М.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |