Резолютивная часть решения от 14 ноября 2018 г. по делу № А59-4648/2018

22_822176

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-4648/2018
г. Южно-Сахалинск
14 ноября 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская энергостроительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 308650133600056, ИНН <***>) о взыскании 159 000 рублей аванса по договору подряда и 60 838 рублей 37 копеек неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская энергостроительная компания» 159 000 рублей неосновательного обогащения, 60 838 рублей 37 копеек неустойки, 7 397 рублей в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 227 235 рублей 37 копеек.

Возвратить общества с ограниченной ответственностью «Екатеринбургская энергостроительная компания» из федерального бюджета 3 рубля государственной пошлины, излишне уплаченной по платежному поручению от 27.06.2018 № 4790, выдать справку на возврат государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев