Резолютивная часть решения от 22 декабря 2022 г. по делу № А62-994/2021

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Большая Советская, д. 30/11, г.Смоленск, 214001

http:// www.smolensk.arbitr.ru; e-mail: info@smolensk.arbitr.ru

тел.8(4812)24-47-71; 24-47-72; факс 8(4812)61-04-16

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

город Смоленск 22.12.2022 Дело № А62-994/2021

Арбитражный суд Смоленской области в составе судьи Каринской И. Л. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Воробьевой А.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Областному государственному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании стоимости выполненных работ по государственному контракту от 23.04.2018 № 0163200000318001180_101428,

и по встречному исковому заявлению

Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>)

о взыскании пени и стоимости устранения выявленных недостатков и дефектов выполненных работ по государственному контракту от 23.04.2018 № 0163200000318001180_101428,

при участии в судебном заседании:

от ООО «Сикам»: ФИО1 – представитель по доверенности от 01.03.2022;

от ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области»: ФИО2 – представитель по доверенности от 29.03.2022;

Руководствуясь статьями 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) задолженность в размере 2 036 610 руб. 00 коп., а также 21 191 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части отказать.

Встречный иск Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 30.11.2018 по 31.07.2020 в сумме 1 208 575 руб. 07 коп.

В удовлетворении встречного иска Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в остальной части отказать.

В результате зачета: взыскать с Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Сикам» (ОГРН <***>; ИНН <***>) 828 034 руб. 93 коп., а также 21 191 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с Областного государственного бюджетного учреждения «Управление капитального строительства Смоленской области» (ОГРН <***>; ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 30 409 руб.

В соответствии с частью 3 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по письменному ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Лица, участвующие в деле, вправе обжаловать настоящее решение суда в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Двадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Тула), в течение двух месяцев после вступления решения суда в законную силу в кассационную инстанцию – Арбитражный суд Центрального округа (г. Калуга) при условии, что решение


суда было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Смоленской области.

Судья И.Л. Каринская