Резолютивная часть решения от 21 октября 2019 г. по делу № А49-10392/2019

Арбитражный суд Пензенской области

Кирова ул., д. 35/39, Пенза г., 440000,

тел.: +78412-52-99-80, факс: 52-70-41, http://www.penza.arbitr..ru


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

по делу, рассмотренному в порядке упрощённого производства


г. Пенза Дело № А49-10392/2019


« 21 » октября 2019г.


Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Лавровой И.А., рассмотрел в порядке упрощённого производства без вызова сторон дело по иску Муниципального казенного учреждения "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы", ОГРН <***>, ИНН <***>


к Обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс", ОГРН <***>, ИНН <***>


о взыскании неустойки в сумме 41101 руб. 20 коп. за нарушение срока восстановления асфальтобетонного покрытия в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 договора от 20 сентября 2018 года № 129-Л2 о предоставлении права на осуществление земляных работ при ремонте, прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г. Пензе (за период с 02 июня 2019 года по 05 июня 2019 года).


Руководствуясь статьями 110, 167-170, 228-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 307, 309, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить, расходы по госпошлине отнести на ответчика.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" в пользу Муниципального казенного учреждения "Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Пензы" неустойку в сумме 41101 руб. 20 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания "Альянс" в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 2000 руб. 00 коп.


Решение подлежит немедленному исполнению.


На решение может быть подана апелляционная жалоба в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия резолютивной части решения, а в случае составления мотивированного решения по заявлению стороны - со дня принятия решения в полном объёме.


Судья И.А. Лаврова