Решение от 9 октября 2020 г. по делу № А79-3965/2020

34/2020-97820(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ

428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А79-3965/2020
г. Чебоксары
09 октября 2020 года
Резолютивная часть решения оглашена 02 октября 2020 года.

Арбитражный суд в составе: судьи Баландаевой О.Н.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом заседании суда дело по иску

акционерного общества "Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева" (428006, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ФИО2- Запад" (197101, г. Санкт – Петербург, ул. Дивенская, д.1, литер А, помещение 601, ОГРН <***>, ИНН <***>)

третье лицо - общество с ограниченной ответственностью «Уральская Станкопромышленная Компания» (620075, Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, офис 30/01; 620075, Екатеринбург, а/я 103, ОГРН <***>, ИНН <***>)

об обязании заключения дополнительного соглашения № 2 к договорам лизинга № ДЛ-580/893/59 от 27.02.2017, № ДЛ-581/894/59 от 27.02.2017, № ДЛ-582/895/59 от 27.02.2017, № ДЛ-583/896/59 от 27.02.2017, № ДЛ-584/897/59 от 27.02.2017

при участии:

от истца – ФИО3 по пост. дов. от 26.09.2018 № 21/43-н/21-2018-7-456, ФИО4 по пост. дов. от 07.07.2020 № 78/3

от ответчика – ФИО5 по пост. дов. от 25.12.2019 № 14 (в режиме онлайн заседания до перерыва)

от третьего лица – не было

установил:

Акционерное общество "Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева" (далее - истец) 13 мая 2020 года обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ФИО2- Запад" (далее - Ответчик) об обязании Ответчика заключить дополнительное

соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-580/893/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-581/894/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-582/895/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ- 583/896/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-584/897/59 от 27.02.2017 в редакции Истца.

Определением суда от 16.07.2020 привлечено в качестве третьего лица не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, общество с ограниченной ответственностью «Уральская Станкопромышленная Компания».

До судебного заседания от Ответчика поступило ходатайство об обеспечении участия представителя ООО "ФИО2-Запад" ФИО5 в судебном заседании в режиме онлайн заседания.

В ходе судебного разбирательства Истец неоднократно уточнял исковые требования, в окончательной редакции уточнений исковых требований от 23.09.2020 года просил:

1. Обязать Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-580/893/59 от 27.02.2017 в следующей редакции:

«В связи с подписанием «31» декабря 2019 года Акта приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга, Стороны, руководствуясь пунктом 2.2. Договора лизинга, договорились утвердить окончательный График лизинговых платежей по Договору лизинга в следующей редакции:

Авансовый

период

Срок

авансового

платежа

Сумма

авансового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Авансовый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

аванс

Март 2017

245 762,71

44 237,29

290 000,00

0,00

290 000,00

1

Сентябрь 2017

10.09.2017

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

2

Октябрь 2017

10.10.2017

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

3

Ноябрь 2017

10.11.2017

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

4

Декабрь 2017

10.12.2017

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

5

Январь 2018

10.01.2018

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

6

Февраль 2018

10.02.2018

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

7

Март 2018

10.03.2018

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

8

Апрель 2018

10.04.2018

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

9

Май 2018

10.05.2018

80 900,85

14 562,15

95 463,00

0,00

95 463,00

10

Август 2018

10.08.2018

79 272,03

14 268,97

93 541,00

0,00

93 541,00

ИТОГО

1 053 142,37

189 565,63

1 242 708,00

0,00

1 242 708,00

Лизинговые платежи

Лизинговый

период

Срок

лизингового

платежа

Сумма

лизингового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Лизинговый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

1

Январь 2020

10.01.2020

321 219,17

64 243,83

385 463,00

290 000,00

95 463,00

2

Февраль 2020

10.02.2020

79 552,50

15 910,50

95 463,00

0,00

95 463,00

3

Март 2020

10.03.2020

79 552,50

15 910,50

95 463,00

0,00

95 463,00

4

Апрель 2020

10.04.2020

79 552,50

15 910,50

95 463,00

0,00

95 463,00

5

Май 2020

10.05.2020

79 552,50

15 910,50

95 463,00

0,00

95 463,00

6

Июнь 2020

10.06.2020

79 552,50

15 910,50

95 463,00

0,00

95 463,00

7

Июль 2020

10.07.2020

79 552,50

15 910,50

95 463,00

0,00

95 463,00

8

Август 2020

10.08.2020

60 377,50

12 075,50

72 453,00

0,00

72 453,00

9

Сентябрь 2020

10.09.2020

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

10

Октябрь 2020

10.10.2020

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

11

Ноябрь 2020

10.11.2020

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

12

Декабрь 2020

10.12.2020

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

13

Январь 2021

10.01.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

14

Февраль 2021

10.02.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

15

Март 2021

10.03.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

16

Апрель 2021

10.04.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

17

Май 2021

10.05.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

18

Июнь 2021

10.06.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

19

Июль 2021

10.07.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

20

Август 2021

10.08.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

21

Сентябрь 2021

10.09.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

22

Октябрь 2021

10.10.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

23

Ноябрь 2021

10.11.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

24

Декабрь 2021

10.12.2021

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

25

Январь 2022

10.01.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

26

Февраль 2022

10.02.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

27

Март 2022

10.03.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

28

Апрель 2022

10.04.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

29

Май 2022

10.05.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

30

Июнь 2022

10.06.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

31

Июль 2022

10.07.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

32

Август 2022

10.08.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

33

Сентябрь 2022

10.09.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

34

Октябрь 2022

10.10.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

35

Ноябрь 2022

10.11.2022

81 451,67

16 290,33

97 742,00

34 026,00

63 716,00

36

Декабрь 2022

10.12.2022

80 600,68

16 120,14

96 720,81

34 006,00

62 714,81

Выкупной платеж

10.12.2022

833,33

166,67

1 000,00

0,00

1 000,00

ИТОГО

3 139 540,68

627 908,13

3 767 448,81

1 242 708,00

2 524 740,81

2. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения ранее

утвержденный Сторонами предварительный График лизинговых платежей (Приложение № 3 к Договору лизинга имущества № ДЛ-580/893/59 от 27.02.2017 года) теряет свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора лизинга. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Договор лизинга остается без изменений и действует в полном объеме.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.»

2. Обязать Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-581/894/59 от 27.02.2017 в следующей редакции:

«1. В связи с подписанием «31» декабря 2019 года Акта приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга, Стороны, руководствуясь пунктом 2.2. Договора лизинга, договорились утвердить окончательный График лизинговых платежей по Договору лизинга в следующей редакции:

Авансовый

период

Срок

авансового

платежа

Сумма

авансового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Авансовый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

аванс

Март 2017

809 322,03

145 677,97

955 000,00

0,00

955 000,00

1

Сентябрь 2017

10.09.2017

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

2

Октябрь 2017

10.10.2017

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

3

Ноябрь 2017

10.11.2017

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

4

Декабрь 2017

10.12.2017

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

5

Январь 2018

10.01.2018

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

6

Февраль 2018

10.02.2018

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

7

Март 2018

10.03.2018

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

8

Апрель 2018

10.04.2018

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

9

Май 2018

10.05.2018

266 378,81

47 948,19

314 327,00

0,00

314 327,00

10

Август 2018

10.08.2018

261 017,80

46 983,20

308 001,00

0,00

308 001,00

ИТОГО

3 467 749,15

624 194,85

4 091 944,00

0,00

4 091 944,00

Лизинговые платежи

Лизинговый

период

Срок

лизингового

платежа

Сумма

лизингового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Лизинговый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

1

Январь 2020

10.01.2020

1 057 772,50

211 554,50

1 269 327,00

955 000,00

314 327,00

2

Февраль 2020

10.02.2020

261 939,17

52 387,83

314 327,00

0,00

314 327,00

3

Март 2020

10.03.2020

261 939,17

52 387,83

314 327,00

0,00

314 327,00

4

Апрель 2020

10.04.2020

261 939,17

52 387,83

314 327,00

0,00

314 327,00

5

Май 2020

10.05.2020

261 939,17

52 387,83

314 327,00

0,00

314 327,00

6

Июнь 2020

10.06.2020

261 939,17

52 387,83

314 327,00

0,00

314 327,00

7

Июль 2020

10.07.2020

261 939,17

52 387,83

314 327,00

0,00

314 327,00

8

Август 2020

10.08.2020

200 738,33

40 147,67

240 886,00

0,00

240 886,00

9

Сентябрь 2020

10.09.2020

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

10

Октябрь 2020

10.10.2020

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

11

Ноябрь 2020

10.11.2020

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

12

Декабрь 2020

10.12.2020

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

13

Январь 2021

10.01.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

14

Февраль 2021

10.02.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

15

Март 2021

10.03.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

16

Апрель 2021

10.04.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

17

Май 2021

10.05.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

18

Июнь 2021

10.06.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

19

Июль 2021

10.07.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

20

Август 2021

10.08.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

21

Сентябрь 2021

10.09.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

22

Октябрь 2021

10.10.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

23

Ноябрь 2021

10.11.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

24

Декабрь 2021

10.12.2021

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

25

Январь 2022

10.01.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

26

Февраль 2022

10.02.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

27

Март 2022

10.03.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

28

Апрель 2022

10.04.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

29

Май 2022

10.05.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

30

Июнь 2022

10.06.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

31

Июль 2022

10.07.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

32

Август 2022

10.08.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

33

Сентябрь 2022

10.09.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

34

Октябрь 2022

10.10.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

35

Ноябрь 2022

10.11.2022

268 122,50

53 624,50

321 747,00

112 034,00

209 713,00

36

Декабрь 2022

10.12.2022

267 281,98

53 456,40

320 738,37

112 026,00

208 712,37

Выкупной платеж

10.12.2022

833,33

166,67

1 000,00

0,00

1 000,00

ИТОГО

10 337 568,64

2 067 513,73

12 405 082,37

4 091 944,00

8 313 138,37

2. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения ранее

утвержденный Сторонами предварительный График лизинговых платежей (Приложение № 3 к Договору лизинга имущества № ДЛ-581/894/59 от 27.02.2017 года) теряет свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора лизинга. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Договор лизинга остается без изменений и действует в полном объеме.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.»

3. Обязать Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-582/895/59 от 27.02.2017 в следующей редакции:

1. В связи с подписанием «31» декабря 2019 года Акта приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга, Стороны, руководствуясь пунктом 2.2. Договора лизинга, договорились утвердить окончательный График лизинговых платежей по Договору лизинга в следующей редакции:

А-вы

й период

Срок авансовог

о платежа

Сумма

авансового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Авансовый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса,

включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

аванс

Март 2017

2 083 050,85

374 949,15

2 458 000,00

0,00

2 458 000,00

1

Сентябрь

2017

10.09.2017

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

2

Октябрь

2017

10.10.2017

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

3

Ноябрь

2017

10.11.2017

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

4

Декабрь

2017

10.12.2017

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

5

Январь

2018

10.01.2018

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

6

Февраль

2018

10.02.2018

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

7

Март 2018

10.03.2018

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

8

Апрель

2018

10.04.2018

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

9

Май 2018

10.05.2018

685 586,44

123 405,56

808 992,00

0,00

808 992,00

10

Август

2018

10.08.2018

671 788,98

120 922,02

792 711,00

0,00

792 711,00

ИТОГО

8 925 117,80

1 606 521,20

10 531 639,00

0,00

10 531 639,00

Лизинговые платежи

Лизингов ый период

Срок

лизингово

го

платежа

Сумма

лизингового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Лизинговый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса,

включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

1

Январь

2020

10.01.2020

2 722 493,33

544 498,67

3 266 992,00

2 458 000,00

808 992,00

2

Февраль

2020

10.02.2020

674 160,00

134 832,00

808 992,00

0,00

808 992,00

3

Март 2020

10.03.2020

674 160,00

134 832,00

808 992,00

0,00

808 992,00

4

Апрель

2020

10.04.2020

674 160,00

134 832,00

808 992,00

0,00

808 992,00

5

Май 2020

10.05.2020

674 160,00

134 832,00

808 992,00

0,00

808 992,00

6

Июнь 2020

10.06.2020

674 160,00

134 832,00

808 992,00

0,00

808 992,00

7

Июль 2020

10.07.2020

674 160,00

134 832,00

808 992,00

0,00

808 992,00

8

Август

2020

10.08.2020

517 973,33

103 594,67

621 568,00

0,00

621 568,00

9

Сентябрь

2020

10.09.2020

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

10

Октябрь

2020

10.10.2020

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

11

Ноябрь

2020

10.11.2020

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

12

Декабрь

2020

10.12.2020

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

13

Январь

2021

10.01.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

14

Февраль

2021

10.02.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

15

Март 2021

10.03.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

16

Апрель

2021

10.04.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

17

Май 2021

10.05.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

18

Июнь 2021

10.06.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

19

Июль 2021

10.07.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

20

Август

2021

10.08.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

21

Сентябрь

2021

10.09.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

22

Октябрь

2021

10.10.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

23

Ноябрь

2021

10.11.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

24

Декабрь

2021

10.12.2021

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

25

Январь

2022

10.01.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

26

Февраль

2022

10.02.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

27

Март 2022

10.03.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

28

Апрель

2022

10.04.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

29

Май 2022

10.05.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

30

Июнь 2022

10.06.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

31

Июль 2022

10.07.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

32

Август

2022

10.08.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

33

Сентябрь

2022

10.09.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

34

Октябрь

2022

10.10.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

35

Ноябрь

2022

10.11.2022

690 027,50

138 005,50

828 033,00

288 345,00

539 688,00

36

Декабрь

2022

10.12.2022

689 173,78

137 834,76

827 008,53

288 324,00

538 684,53

Выкупной платеж

10.12.2022

833,33

166,67

1 000,00

0,00

1 000,00

ИТОГО

26 606 176,28

5 321 235,25

31 927 411,53

10 531 639,00

21 395 772,53

2. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения ранее утвержденный Сторонами предварительный График лизинговых платежей (Приложение № 3 к Договору лизинга имущества № ДЛ-582/895/59 от 27.02.2017 года) теряет свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора лизинга. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Договор лизинга остается без изменений и действует в полном объеме.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Обязать Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-583/896/59 от 27.02.2017 в следующей редакции:

1. В связи с подписанием «31» декабря 2019 года Акта приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга, Стороны, руководствуясь пунктом 2.2. Договора лизинга, договорились утвердить окончательный График лизинговых платежей по Договору лизинга в следующей редакции:

Авансовый

период

Срок авансового

платежа

Сумма

авансового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Авансовый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

аванс

Март 2017

2 269 491,53

408 508,47

2 678 000,00

0,00

2 678 000,00

1

Сентябрь

2017

10.09.2017

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

2

Октябрь

2017

10.10.2017

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

3

Ноябрь 2017

10.11.2017

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

4

Декабрь

2017

10.12.2017

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

5

Январь 2018

10.01.2018

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

6

Февраль

2018

10.02.2018

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

7

Март 2018

10.03.2018

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

8

Апрель 2018

10.04.2018

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

9

Май 2018

10.05.2018

746 947,46

134 450,54

881 398,00

0,00

881 398,00

10

Август 2018

10.08.2018

731 915,25

131 744,75

863 660,00

0,00

863 660,00

ИТОГО

9 723 933,90

1 750 308,10

11 474 242,00

0,00

11 474 242,00

Лизинговые платежи

Л-вы

й период

Срок лизингового

платежа

Сумма

лизингового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Лизинговый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

1

Январь 2020

10.01.2020

2 966 165,00

593 233,00

3 559 398,00

2 678 000,00

881 398,00

2

Февраль

2020

10.02.2020

734 498,33

146 899,67

881 398,00

0,00

881 398,00

3

Март 2020

10.03.2020

734 498,33

146 899,67

881 398,00

0,00

881 398,00

4

Апрель 2020

10.04.2020

734 498,33

146 899,67

881 398,00

0,00

881 398,00

5

Май 2020

10.05.2020

734 498,33

146 899,67

881 398,00

0,00

881 398,00

6

Июнь 2020

10.06.2020

734 498,33

146 899,67

881 398,00

0,00

881 398,00

7

Июль 2020

10.07.2020

734 498,33

146 899,67

881 398,00

0,00

881 398,00

8

Август 2020

10.08.2020

564 409,17

112 881,83

677 291,00

0,00

677 291,00

9

Сентябрь

2020

10.09.2020

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

10

Октябрь

2020

10.10.2020

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

11

Ноябрь 2020

10.11.2020

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

12

Декабрь

2020

10.12.2020

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

13

Январь 2021

10.01.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

14

Февраль

2021

10.02.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

15

Март 2021

10.03.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

16

Апрель 2021

10.04.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

17

Май 2021

10.05.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

18

Июнь 2021

10.06.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

19

Июль 2021

10.07.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

20

Август 2021

10.08.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

21

Сентябрь

2021

10.09.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

22

Октябрь

2021

10.10.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

23

Ноябрь 2021

10.11.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

24

Декабрь

2021

10.12.2021

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

25

Январь 2022

10.01.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

26

Февраль

2022

10.02.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

27

Март 2022

10.03.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

28

Апрель 2022

10.04.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

29

Май 2022

10.05.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

30

Июнь 2022

10.06.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

31

Июль 2022

10.07.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

32

Август 2022

10.08.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

33

Сентябрь

2022

10.09.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

34

Октябрь

2022

10.10.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

35

Ноябрь 2022

10.11.2022

751 783,33

150 356,67

902 140,00

314 152,00

587 988,00

36

Декабрь

2022

10.12.2022

750 927,93

150 185,59

901 113,51

314 138,00

586 975,51

Выкупной платеж

10.12.2022

833,33

166,67

1 000,00

0,00

1 000,00

ИТОГО

28 987 475,43

5 797 495,08

34 784 970,51

11 474 242,00

23 310 728,51

2. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения ранее

утвержденный Сторонами предварительный График лизинговых платежей (Приложение № 3 к Договору лизинга имущества № ДЛ-583/896/59 от 27.02.2017 года) теряет свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора лизинга. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Договор лизинга остается без изменений и действует в полном объеме.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Обязать Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-584/897/59 от 27.02.2017 в следующей редакции:

1. В связи с подписанием «31» декабря 2019 года Акта приема-передачи имущества в лизинг по Договору лизинга, Стороны, руководствуясь пунктом 2.2. Договора лизинга, договорились утвердить окончательный График лизинговых платежей по Договору лизинга в следующей редакции:

Авансовый

период

Срок авансового

платежа

Сумма

авансового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Авансовый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

аванс

Март 2017

5 914 406,78

1 064 593,22

6 979 000,00

0,00

6 979 000,00

1

Сентябрь 2017

10.09.2017

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

2

Октябрь 2017

10.10.2017

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

3

Ноябрь 2017

10.11.2017

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

4

Декабрь 2017

10.12.2017

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

5

Январь 2018

10.01.2018

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

6

Февраль 2018

10.02.2018

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

7

Март 2018

10.03.2018

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

8

Апрель 2018

10.04.2018

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

9

Май 2018

10.05.2018

1 946 557,63

350 380,37

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

10

Август 2018

10.06.2018

1 907 383,90

343 329,10

2 250 713,00

0,00

2 250 713,00

ИТОГО

25 340 809,32

4 561 345,68

29 902 155,00

0,00

29 902 155,00

Лизинговые платежи

Лизинговый

период

Срок лизингово

го платежа

Сумма

лизингового платежа без

НДС, руб.

НДС, руб.

Лизинговый

платеж с НДС, руб.

Зачет аванса, включая НДС, руб.

К оплате с НДС, руб.

1

Январь 2020

10.01.2020

7 729 948,33

1 545 989,67

9 275 938,00

6 979 000,00

2 296 938,00

2

Февраль 2020

10.02.2020

1 914 115,00

382 823,00

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

3

Март 2020

10.03.2020

1 914 115,00

382 823,00

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

4

Апрель 2020

10.04.2020

1 914 115,00

382 823,00

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

5

Май 2020

10.05.2020

1 914 115,00

382 823,00

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

6

Июнь 2020

10.06.2020

1 914 115,00

382 823,00

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

7

Июль 2020

10.07.2020

1 914 115,00

382 823,00

2 296 938,00

0,00

2 296 938,00

8

Август 2020

10.08.2020

1 472 214,17

294 442,83

1 766 657,00

0,00

1 766 657,00

9

Сентябрь 2020

10.09.2020

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

10

Октябрь 2020

10.10.2020

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

11

Ноябрь 2020

10.11.2020

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

12

Декабрь 2020

10.12.2020

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

13

Январь 2021

10.01.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

14

Февраль 2021

10.02.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

15

Март 2021

10.03.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

16

Апрель 2021

10.04.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

17

Май 2021

10.05.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

18

Июнь 2021

10.06.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

19

Июль 2021

10.07.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

20

Август 2021

10.08.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

21

Сентябрь 2021

10.09.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

22

Октябрь 2021

10.10.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

23

Ноябрь 2021

10.11.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

24

Декабрь 2021

10.12.2021

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

25

Январь 2022

10.01.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

26

Февраль 2022

10.02.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

27

Март 2022

10.03.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

28

Апрель 2022

10.04.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

29

Май 2022

10.05.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

30

Июнь 2022

10.06.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

31

Июль 2022

10.07.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

32

Август 2022

10.08.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

33

Сентябрь 2022

10.09.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

34

Октябрь 2022

10.10.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

35

Ноябрь 2022

10.11.2022

1 959 111,67

391 822,33

2 350 934,00

818 685,00

1 532 249,00

36

Декабрь 2022

10.12.2022

1 958 237,30

391 647,46

2 349 884,76

818 660,00

1 531 224,76

Выкупной платеж

10.12.2022

833,33

166,67

1 000,00

0,00

1 000,00

ИТОГО

75 541 938,13

15 108 387,63

90 650 325,76

29 902 155,00

60 748 170,76

2. С момента подписания настоящего дополнительного соглашения ранее

утвержденный Сторонами предварительный График лизинговых платежей (Приложение № 3 к Договору лизинга имущества № ДЛ-584/897/59 от 27.02.2017 года) теряет свою силу.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора лизинга. Во всем остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, Договор лизинга остается без изменений и действует в полном объеме.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации приняты уточнения исковых требований.

В судебном заседании представители Истца поддержали исковые требования по основаниям, изложенным в иске, письменных пояснениях.

Представитель Ответчика иск не признал по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление, дополнительных пояснениях к отзыву на исковое заявление.

Третье лицо, будучи извещенное о времени и месте заседания суда по адресу, представленному регистрирующим органом, явку своего представителя не обеспечило.

В поступившем в суд отзыве Третье лицо выразило несогласие с исковыми требованиями, полагает, что требование Истца изменить график лизинговых платежей путем понуждения Ответчика к заключению дополнительных соглашений к договорам лизинга являются надуманными, не основанными на законе и договоре (т. 6 л.д. 169).

На основании части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело в отсутствие представителя третьего лица.

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив материалы дела, рассмотрев представленные доказательства, суд установил следующее.

Между Истцом (лизингополучатель) и Ответчиком (лизингодатель) заключены договора лизинга имущества от 27.02.2017 №№ ДЛ580/893/59, ДЛ581/894/59, ДЛ582/895/59, ДЛ583/896/59 ДЛ584/897/59, по условиям которых Лизингодатель обязуется приобрести и передать лизингополучателю в финансовую аренду оборудование на поставку окрасочной линии на условиях, предусмотренных договорами, имущество, характеристики которого, состав и

комплектность приведены в спецификациях (приложение № 1 к договорам) и в технических заданиях (приложение № 2 к договорам).

Срок лизинга устанавливается Сторонами и составляет 36 месяца, начиная с со дня передачи имущества в лизинг в соответствии с разделом 4 договоров (пункт 2.1 договоров).

Как следует из материалов, согласно актам приема-передачи спорное оборудование передано истцу 31.12.2019 (т.2 л.д. 29-45).

Согласно пункту 8.1 договоров Лизингополучатель за предоставленное право владения и пользования Предметом лизинга, переданным в лизинг по настоящему Договору, обязуется уплачивать Лизингодателю лизинговые платежи в размере и порядке, определенных в Графике платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору). Лизингополучатель в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора уплачивает Лизингодателю аванс в размере 10 (десять) процентов от стоимости Предмета лизинга, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае, если прием-передача в лизинг имущества перенесены по каким-либо причинам, согласованным Сторонами, на срок позже от установленного настоящим Договором и договором (договорами) купли-продажи, указанными в пункте 1.4 настоящего Договора, График платежей (приложение № 3 к Договору) может быть скорректирован в день передачи имущества в лизинг. Лизинговые платежи, уплачиваемые по предварительному графику до передачи имущества в лизинг (до введения в эксплуатацию Предмета лизинга) считаются авансовыми и подлежат включению в первый лизинговый платеж по Договору.

Лизинговые и авансовые платежи, предусмотренные Графиком платежей (Приложение № 3), уплачиваются Лизингополучателем на расчетный счет Лизингодателя, указанный в разделе 16. Для уплаты лизинговых платежей Лизингополучатель может использовать средства, размещенные на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 № 275- ФЗ (пункт 8.5 договоров).

В связи с передачей оборудования в более поздний срок по сравнению с условиями заключенных Договора, истец неоднократно обращался в адрес ответчика с корректировкой лизинговых платежей. (Письма от 15.01.2020 № 59/231, 14.02.2020 № 59/1605, № 59/2147 от 13.03.2020). Однако, указанные письма Ответчиком оставлены без ответа. Новые графики лизинговых платежей, с учетом произведенной ранее оплаты, не согласованы и не подписаны. В письме № 36 от 18.02.2020 Лизингодатель сослался на направление обращения в финансирующий банк.

24.03.2020 истец не получив ответа, повторно направил ответчику проекты дополнительных соглашений к договорам, которые оставлены ответчиком без внимания.

С учетом изложенных обстоятельств Истец считает, что в данном случае имеются все основания для внесения изменений в графики лизинговых платежей, т.к. имущество передано в лизинг значительно позже предусмотренных условиями договоров лизинга, а именно не в октябре 2017 года, а 31 декабря 2019 года.

Указанное послужило основанием обращения истца в суд с исковым заявлением об обязании Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-580/893/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-581/894/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение №

2 к договору лизинга № ДЛ-582/895/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-583/896/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-584/897/59 от 27.02.2017 в редакции Истца.

Оценив представленные документы, суд считает, что отношения сторон регулируются гражданским законодательством и вытекают из обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) (параграф 6 главы 34 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

Согласно статье 625 Кодекса к отдельным видам договора аренды и договорам аренды отдельных видов имущества (прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, аренда предприятий, финансовая аренда) положения, предусмотренные параграфом "общие положения об аренде", применяются, если иное не установлено правилами указанного кодекса об этих договорах.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 164-ФЗ от 29.10.1998 "О финансовой аренде (лизинге)" права и обязанности сторон договора лизинга регулируются гражданским законодательством Российской Федерации, данным Федеральным законом и договором лизинга.

В соответствии со статьей 665 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.

В силу подпунктов 2, 3 статьи 28 Федерального закона № 164-ФЗ от 09.10.1998 "О финансовой аренде (лизинге)" размер, способ осуществления и периодичность лизинговых платежей определяются договором лизинга с учетом настоящего федерального закона; обязательства лизингополучателя по уплате лизинговых платежей наступают с момента начала использования лизингополучателем предмета лизинга, если иное не предусмотрено договором лизинга.

Граждане и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (статья 1 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Субъекты предпринимательской деятельности осуществляют предпринимательскую деятельность с определенной степенью риска (абзац 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке (ст. 424 ГК РФ).

В соответствии со ст. 431 ГК РФ при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности

устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

Согласно пункту 2.2 договоров лизинга имущества месяц передачи Предмета лизинга в лизинг указывается в Графике платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору). В случае, если прием-передача в лизинг имущества перенесены по каким-либо причинам, согласованным Сторонами, на срок позже от установленного настоящим Договором и договором (договорами) купли-продажи, указанными в пункте 1.4 настоящего Договора, График платежей (приложение № 3 к Договору) может быть скорректирован в день передачи имущества в лизинг. Лизинговые платежи, уплачиваемые по предварительному графику до передачи имущества в лизинг (до введения в эксплуатацию Предмета лизинга) считаются авансовыми и подлежат включению в первый лизинговый платеж по Договору.

В соответствии с пунктами 8.1 договоров Лизингополучатель за предоставленное право владения и пользования Предметом лизинга, переданным в лизинг по настоящему Договору, обязуется уплачивать Лизингодателю лизинговые платежи в размере и порядке, определенных в Графике платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору). Лизингополучатель в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора уплачивает Лизингодателю аванс в размере 10 (десять) процентов от стоимости Предмета лизинга, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору. В случае, если прием-передача в лизинг имущества перенесены по каким-либо причинам, согласованным Сторонами, на срок позже от установленного настоящим Договором и договором (договорами) купли-продажи, указанными в пункте 1.4 настоящего Договора, График платежей (приложение № 3 к Договору) может быть скорректирован в день передачи имущества в лизинг. Лизинговые платежи, уплачиваемые по предварительному графику до передачи имущества в лизинг (до введения в эксплуатацию Предмета лизинга) считаются авансовыми и подлежат включению в первый лизинговый платеж по Договору.

Совокупное толкование пунктов 2.2, 8.1 заключенных сторонами договоров позволяет установить, что данные пункты предусматривают только возможность изменения сторонами графика лизинговых платежей согласно приложениям № 3 к договорам лизинга, а не обязанность сторон.

Данное толкование вытекает также из положений пункта 8.4. спорных договоров, в которых стороны согласовали уже прямую обязанность по заключению дополнительного соглашения и пересмотру графика лизинговых платежей при «…изменении и возникновении налоговых и приравненных к ним платежей, а так же иных законодательно установленных сборов, связанных с Предметом лизинга (госпошлина при оформлении залога в обеспечение кредитного договора, расходы, связанные с регистрацией прав собственности на имущество, регистрацией договора лизинга и договора залога и т.п.), которые обязан уплачивать Лизингодатель как собственник имущества», а также если «…договор (договора) купли-продажи Предмета лизинга, заключенный (заключенные) в целях настоящего Договора, являются валютной сделкой, то для минимизации валютных рисков, влияющих на окончательную стоимость приобретаемого лизингового имущества».

При этом согласно пункту 8.4 договоров в течение 5 рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения, определенного настоящим пунктом, Лизингодатель предоставляет Лизингополучателю новую редакцию Графика лизинговых платежей.

В указанных случаях, в отличие от перечисленных в пунктах 2.2, 8.1. спорных договоров, заключение дополнительных соглашений и утверждение новых графиков лизинговых платежей поставлена не в зависимость от достижения сторонами соглашения, а является прямо оговоренной и четко определенной обязанностью сторон, подлежащей исполнению в установленные сроки.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Гражданским кодексом Российской Федерации, законом или добровольно принятым обязательством (пункт 1 статьи 421 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), действующими в момент его заключения (статья 422 ГК РФ). В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

Из анализа вышеизложенных норм права, регулирующих отношения по заключению и исполнению договора финансовой аренды (лизинга) следует, что императивных норм, обязывающих при определенных обстоятельствах стороны пересмотреть согласованные при заключении договора графики лизинговых платежей, не установлено.

Доводы Истца о необходимости в любом случае исчислять срок лизинга и изменять в связи с этим график лизинговых платежей с даты фактической передачи лизингового имущества лизингополучателю по акту приема-передачи не основаны на нормах права и не вытекают из вышеизложенных условий спорных договоров, согласованных сторонами.

Отношения сторон регулируются специальными правилами о лизинге с учетом разъяснений, данных в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга".

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга" разъяснено, что в силу пункта 2 статьи 22 Федерального закона "О финансовой аренде (лизинге)" риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи предмета лизинга и связанные с этим убытки несет сторона договора лизинга, которая выбрала продавца, если иное не предусмотрено договором лизинга.

Названная норма, возлагая на выбравшую продавца сторону риск невыполнения продавцом обязанностей по договору купли-продажи, не исключает необходимости принятия обеими сторонами договора лизинга мер по уменьшению рисков, связанных с ненадлежащей поставкой предмета лизинга, поскольку обе стороны заинтересованы в своевременном получении и использовании предмета лизинга.

Наличие в Законе о лизинге специальных правил о распределении рисков само по себе не препятствует применению общих положений главы 25 Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств с учетом особенностей договора лизинга.

Так, если продавца выбрал лизингополучатель, но лизингодатель умышленно или по неосторожности (то есть с нарушением стандарта поведения разумного и осмотрительного коммерсанта) содействовал увеличению размера убытков, вызванных ненадлежащей поставкой предмета лизинга, либо не принял разумных мер к их уменьшению, это согласно пункту 1 статьи 404 Гражданского кодекса Российской Федерации является основанием для уменьшения размера ответственности лизингополучателя.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума ВАС Российской Федерации от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга", рассматривая споры о том, какие права по договору купли-продажи предмета лизинга имеет лизингодатель или каким образом он должен осуществлять свои права по иным договорам, связанным с предметом лизинга (например, договорам страхования), судам следует исходить из принципа добросовестности (пункт 3 статьи 1 ГК РФ) и принимать во внимание правомерное ожидание лизингополучателя в отношении приобретения права собственности на предмет лизинга в будущем. В частности, в случае просрочки передачи продавцом предмета лизинга, если риск неисполнения обязательств продавцом несет лизингополучатель, который обязан вносить лизинговые платежи независимо от получения предмета лизинга во владение, право требования в отношении неустойки и иных санкций за нарушение договора купли-продажи принадлежит лизингополучателю. Таким образом, в случае, когда неустойка (иная санкция) за нарушение договора купли-продажи была получена лизингодателем, при расчете сальдо взаимных обязательств она идет в зачет требований лизингодателя к лизингополучателю.

Вышеуказанная правовая позиция также подтверждает, что обязанность лизингополучателя вносить лизинговые платежи не зависит от получения предмета лизинга во владение, при этом отражены способы защиты прав лизингополучателя, не связанные с пересмотром графика лизинговых платежей и продлением срока лизинга.

Согласно пункту 1.4. договоров лизинга предусмотрено, что предмет лизинга приобретается Лизингодателем по договору (договорам) купли продажи у Продавца (Продавцов) по согласованию с Лизингополучателем.

Как следует из пояснений ответчика, поскольку Лизингодатель не обладал специальными познаниями, то принял предложение Лизингополучателя по выбору Поставщика и заключил Договоры лизинга на условиях извещения о закупке.

В соответствии с техническим заданием, Приложение № 2 к Документации о закупке по открытому одноэтапному конкурсу в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, в качестве потенциального поставщика уже было указано ООО «Уральская Станкопромышленная Компания» (том 5 л.д. 133).

Также Ответчик ссылается на протокол № 5/к-1 от 03.10.2016 года конференции поставщиков оборудования (том 6 л.д. 16-17), проведенной АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» с целью, согласно пункту 3 протокола, «…уточнения параметров предстоящей закупки: выполнения работ «под ключ» по

проектированию, изготовлению, поставке, пуско-наладке, вводу в эксплуатацию технологической линии (оборудования) для жидкой окраски контейнеров из металлического профиля и технологической линии (оборудования) для жидкой окраски металлических изделий.

Согласно указанному протоколу Истец признал предложение ООО «Уральской станкопромышленной компании» в качестве наилучшего коммерческого предложения, соответствующего техническим требованиям АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».

Судом принимаются доводы Ответчика, что выбор Поставщика предмета лизинга был фактически осуществлен Истцом, учитывая, что предметом лизинга являлось технически сложное, специфичное оборудование, требующее отдельных работы по проектированию, изготовлению, монтажу и пуско-наладке, вводу в эксплуатацию.

Также суд принимает доводы Ответчика, что фактически Истец при должной осмотрительности не обеспечил предоставление площадки и условий для поставки и монтажа спорного оборудования.

Обстоятельства исполнения обязательств по поставке предметов лизинга по вышеуказанным спорным договорам Истцу, фактически были рассмотрены Арбитражным судом города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела № А56-11876/2019 по иску ООО «ФИО2-Запад» к ООО "Уральская Станкопромышленная Компания" о взыскании 28 980 952 руб. 12 коп., в том числе 13 346 640 руб. пени за неисполнение обязательств по поставке оборудования и проведению работ по его пусконаладке на основании пункта 6.4 договора № ДКП-580 от 27.02.2017, 985 528 руб. 76 коп. процентов по статье 395 ГК РФ за период с 24.01.2018 по 21.01.2019, начисленных на сумму 13 360 000 руб., 14 648 783 руб. 36 коп. убытков в виде процентов, уплаченных за пользование привлеченными средствами в рамках исполнения обязательств по договору № СПБ- 007/ВКЛ-2017 от 07.03.2017 о предоставлении возобновляемой кредитной линии.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, по делу № А56-11876/2019 было привлечено АО «ЧПО им. В.И. Чапаева».

В решении Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.08.2019 по делу А56-11876/2019, вступившем в законную силу, установлено:

«…В процессе подготовки к выполнению работ по монтажу, пуско-наладке и вводу оборудования в эксплуатацию ответчиком установлено несоответствие фактически выполненных конструкций фундаментов планам приямков автоматизированного комплекса окраски, в связи с чем, ответчик уведомил истца о невозможности завершить спорный этап договора (письма № 155 от 06.07.2017, № 162 от 11.07.2017, № 167 от 13.07.2017, № 169 от 17.07.2017, № 046 от 08.02.2018).

В письме Исх. № 148 от 19.04.2018 ответчик сообщил истцу о том, что в ходе приемки фундаментов, необходимых для монтажа оборудования (окрасочных линий), было выявлено отклонение отметки пола в ходе установки оборудования, которое значительно превышает допустимые значения +/- 5мм, что препятствовало проведению монтажных и ПНР.

Доказательств исполнения истцом своих обязательств (пункт 3.11.3) по передаче строительной площадке для размещения оборудования и выполнения пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями технического задания, том

числе, по передаче истцом надлежаще выполненных фундаментов (пункт 3.11.2), не представлено. Истец не выполнил к моменту поставки необходимые подготовительные работы для установки и монтажа оборудования (пункт 5.2.3). Доказательств обратного не представил. Таким образом, невозможность завершения работ была обусловлена неисполнением истцом своих обязательств по созданию надлежащих условий для размещения оборудования и выполнения пуско-наладочных работ в соответствии с требованиями технического задания, поэтому в силу пункта 5.3.5 договора ответчик не несет ответственность, поскольку срок выполнения поставщиком обязанностей подлежал продлению на срок выполнения обязанностей со стороны покупателя…».

Учитывая существо лизинговых отношений, положения пунктов 3.7 спорных договоров лизинга, в которых аналогичная обязанность по обеспечению строительных площадок, надлежащего выполненных фундаментов и иного было возложено на Истца, как на лизингополучателя, а, следовательно, вышеуказанные выводы суда по делу № А56-11876/2019 фактически имеют непосредственное отношение к Истцу и его обязанности обеспечить приемку и монтаж технически сложного оборудования, являющегося предметом лизинга, как корреспондирующее обязанность Ответчика в рамках договора купли-продажи оборудования, являющегося предметом лизинга.

Суд принимает во внимание, что Ответчик является специальной финансовой организацией, своевременно исполнил обязанность по оплате оборудования по соответствующим договорам купли-продажи, заключенным с ООО "Уральская Станкопромышленная Компания", что подтверждается платежными поручениями от 06.04.2017 № 573, от 29.05.2017 № 909, от 10.10.2017 № 1688, от 21.01.2020 № 86 (т. 2 л.д. 139-142).

Кроме того, Ответчик использовал для обеспечения финансирования спорных сделок за счет кредитных средств, что подтверждается кредитным договором от 07.03.2017 № СПб-007/ВКЛ-2017 (т. 2 л.д. 113-127), и согласно пояснениям графики оплаты по данному кредитному договору и спорные графики лизинговых платежей связаны.

В соответствии со статьей 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: при существенном нарушении договора другой стороной; в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

В силу пункта 2 статьи 451 ГК РФ, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий: 1. в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; 2. изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота; 3. исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для

заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 4. из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Согласно пункту 4 статьи 451 ГК РФ изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

Ссылка Истца на статью 451 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве оснований для понуждения Ответчика заключить спорные дополнительные соглашения судом не принимается, т.к. Истцом не доказано в порядке статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации наличии соответствующей совокупности обстоятельств и исключительности случая.

Не исполняя должным образом к моменту поставки необходимые подготовительные работы для установки и монтажа спорного оборудования, что подтверждается как представленной в материалы дела перепиской между сторонами, документами, так и выводами суда в рамках дела № А56-11876/2019, Истец, при должной степени осмотрительности, как заказчик специализированного, технически сложного оборудования, требующего специально подготовленной площадки для монтажа, обучение персонал и далее, не мог не предположить в качестве последствий задержку приемки-передачи предмета лизинга.

Поскольку Истцом не доказано наличие оснований для изменения условий договоров финансовой аренды (лизинга) в судебном порядке, в том числе в порядке статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации, оснований для понуждения ответчика к заключению дополнительных соглашений с изменением графиков лизинговых платежей к спорным договорам не имеется.

Доводы Истца по изложенным выше мотивам судом не принимаются.

На основании изложенного, оценив вышеуказанные обстоятельства в совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу, что заявленные исковые требования акционерного общества "Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева" об обязании Ответчика заключить дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-580/893/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-581/894/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-582/895/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ- 583/896/59 от 27.02.2017, дополнительное соглашение № 2 к договору лизинга № ДЛ-584/897/59 от 27.02.2017 в редакции Истца удовлетворению не подлежат.

В порядке статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины относятся на Истца.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

акционерному обществу "Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева" в иске отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд, г. Владимир, в течение месяца с момента его принятия.

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, при условии, что оно было предметом рассмотрения Первого арбитражного апелляционного суда или Первый арбитражный апелляционный суд отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемых решения, постановления арбитражного суда.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии.

Судья О.Н. Баландаева

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 15.04.2020 7:08:11

Кому выдана Баландаева Ольга Николаевна