Резолютивная часть решения от 14 августа 2018 г. по делу № А29-4602/2018Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 121/2018-54999(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-4602/2018 14 августа 2018 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Суслова М.О., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Густовым А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки, штрафа и ущерба, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 1 658 027 руб. 93 коп., из них: 676 504 руб. 61 коп. неустойки, 609 486 руб. 27 коп. расходов по устранению дефектов и 372 037 руб. 05 коп. штрафа. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Эксперт Групп» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 29 580 руб. государственной пошлины. Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья М.О. Суслов Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:Управление капитального строительства МУ УКС (подробнее)Ответчики:ООО Эксперт Групп (подробнее)Судьи дела:Суслов М.О. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
