Резолютивная часть решения от 18 декабря 2018 г. по делу № А59-453/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А59-453/2017
г. Южно-Сахалинск
18 декабря 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Закрытого акционерного общества Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: ул. Достоевского, д.3, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область, 693005) к Закрытому акционерному обществу «Группа компаний «Электрощит-ТМ Самара» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: территория ОАО Электрощит, г.Самара, Самарская область, 443048) о взыскании неосвоенного аванса в размере 73 023 443 рублей 92 копеек,

и встречному исковому заявлению Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: территория ОАО Электрощит, г.Самара, Самарская область, 443048) к Закрытому акционерному обществу Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича (ОГРН <***>, ИНН <***>, юридический адрес: ул. Достоевского, д.3, г. Южно- Сахалинск, Сахалинская область, 693005) о взыскании неустойки в размере 7 668 462 рублей 80 копеек по договору субподряда № 208-14

суб от 11.11.2014, судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 61 342 рублей, проведении зачета первоначальных и встречных требований,

при участии: от ЗАО «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича – конкурсного управляющего ФИО2, полномочия подтверждены; ЗАО «Группа компаний «Электрощит-ТМ Самара» – представителей ФИО3 по доверенности от 09.01.2018, ФИО4 по доверенности от 09.01.2018, ФИО5 по доверенности от 15.12.2017,

Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Закрытого акционерного общества Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича удовлетворить полностью.

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Закрытого акционерного общества Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича (ОГРН <***>, ИНН <***>) 44 466 179 рублей 72 копейки задолженности.

Встречные исковые требования Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» удовлетворить частично.

Взыскать с Закрытого акционерного общества Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 37 928 918 рублей 86 копеек неустойки, 61 342 рубля судебных расходов, а всего 37 990 260 рублей 86 копеек.

В проведении зачета первоначальных и встречных исковых требований - отказать.

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 200 000 рублей государственной пошлины.

Взыскать с Закрытого акционерного общества Сахалинское монтажное управление «Дальэлектромонтаж» имени Г.А. Юзефовича в доход федерального бюджета 138 658 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья П.Б. Мисилевич