СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 ноября 2021 г. по делу № А40-165598/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109550_30471015

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

(в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-165598/2020-134-1064
23 ноября 2021 г.
г. Москва

Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Титовой Е.В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании (с учетом перерыва с 17 ноября по 23 ноября 2021 г.) дело по исковому заявлению:

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ «ПАРНАС» (350049, <...>, ЛИТЕР В, ПОМЕЩЕНИЕ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 17.02.2003, ИНН: <***>)

к ответчику ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАНТРЕВА» (125047, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 5, ЭТАЖ ТЕХН, ПОМЕЩЕНИЕ 1, КОМНАТА 8, ОФИС 725, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 05.09.2017, ИНН: <***>)

о взыскании задолженности в размере 8 603 060,64 руб., неустойки в размере 2 167 971,28 руб.

по встречному иску ООО «Кантрева» к Обществу с ограниченной ответственностью Дирекция строительства объектов «Парнас» о взыскании 29 767 033,10 руб. переплаты за строительные материалы при выполнении работ и за выполненные работы по договору № 280519 от 28.05.2019 г., 94 500 000 руб. задолженности по оплате договорной неустойки за просрочку выполнения работ по договору № 280519 от 28.05.2019 г.; 7 350 000 руб. расходов на оплату работ ИП ФИО2, 7 900 771,65 руб. расходов на закупку материалов у ООО «Мастер Бау»; 1 131 300 руб. расходов на выполнение работ по обратной засыпке; 1 040 768 руб. расходов на выполнение работ по гидроизоляции фундаментов, 1 340 000 руб., штрафов за нарушение условий охраны труда, промышленной и экологической безопасности., с учетом уточнений принятых в порядке ст. 49 АПК РФ

при участии в судебном заседании: до перерыва:

от истца по первоначальному иску: ФИО3 (паспорт, доверенность № б/н от 31.07.2021 г., диплом);

от ответчика по первоначальному иску: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н от 03.07.2020 г., диплом);

после перерыва:

от истца по первоначальному иску: ФИО3 (паспорт, доверенность № б/н от 31.07.2021 г., диплом); ФИО5 (паспорт, доверенность № б/н от 10.06.2019 г., диплом); ФИО6 (паспорт, доверенность № б/н от 13.07.2021 г., диплом);

от ответчика по первоначальному иску: ФИО4 (паспорт, доверенность № б/н от 03.07.2020 г., диплом); ФИО7 (паспорт, доверенность № б/н от 03.07.2020 г., удостоверение адвоката); Клименко К.В. (паспорт, доверенность № б/н от 09.09.2021 г., диплом);

От ООО «ВМ»: ФИО8 (удостоверение адвоката, паспорт, доверенность № б/н от 11.11.2021 г.)

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении ходатайства ООО «ВМ» о вступлении в дело в качестве третьего лица, ходатайства ООО «Парнас» о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований ООО «ВМ» - отказать

В удовлетворении первоначальных исковых требований отказать.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Дирекция строительства объектов «Парнас» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Кантрева» денежные средства в размере 29 767 033, 10 руб., неустойку в размере 4 312 873, 66 руб., штраф в размере 1 340 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 49 600 руб.

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья: Е.В. Титова