Резолютивная часть решения от 14 февраля 2024 г. по делу № А57-24220/2023Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1032/2024-39988(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А57-24220/2023 город Саратов 14 февраля 2024 года Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Арсенал» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Кострома, Костромская область, в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>), г. Санкт-Петербург, неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору № 1820187379742554164000000/MО-2018/120/155-3/102 от 01.10.2019 в размере 23 765 497 руб. 04 коп., расходы по оплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя. Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области. Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1 Суд:АС Саратовской области (подробнее)Истцы:ФГУП "ГУСС" (подробнее)ФГУП "ГУСС" филиал "Приволжское строительное управление" (подробнее) Ответчики:ООО "Арсенал" (подробнее)Судьи дела:Каштанова Н.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |