СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 2 декабря 2022 г. по делу № А45-20046/2022

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

28/2022-315762(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-20046/2022
г. Новосибирск
02 декабря 2022 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "ИСК Парус" (ОГРН <***>), г. Новосибирск, Ассоциации профессиональных строителей Сибири (Ассоциация ПСС) (ОГРН <***>),

о взыскании неустойки в сумме 159 725 рублей 89 копеек, при участии: от истца: ФИО2, доверенность от 14.12.2021, паспорт, диплом;

от ответчиков: 1) не явился, извещен; 2) ФИО3, доверенность от 22.07.2021, паспорт, диплом,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ИСК Парус" (ОГРН <***>), а при недостаточности денежных средств субсидиарно с Ассоциации профессиональных строителей Сибири

(Ассоциация ПСС) (ОГРН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) неустойку в размере 159 725 рублей 89 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 5792 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство

Дата 29.12.2021 6:04:02

Кому выдана Суворова Ольга Викторовна