Решение от 16 августа 2024 г. по делу № А56-53465/2024

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-53465/2024
16 августа 2024 года
г.Санкт-Петербург


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Михайлова П.Л.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

Истец: общество с ограниченной ответственностью ''Ростра Северо-Запад'' (192007, <...> литер А, помещ. 1-Н, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.12.2002, ИНН: <***>);

Ответчик: акционерное общество "Балтийский Балкерный Терминал" (198096, г. Санкт-Петербург, пл-ка Элеваторная (Угольная Гавань), д. 28, литер АС, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2002, ИНН: <***>);

о взыскании

установил:

общество с ограниченной ответственностью ''Ростра Северо-Запад'' (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к акционерному обществу "Балтийский Балкерный Терминал" (далее – ответчик) о взыскании по договору № 277/04.01 от 10.09.2019 в размере 128 127 рублей 54 копеек, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 21 960 рублей.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства, решением суда в виде резолютивной его части от 08.08.2024 иск удовлетворен.

Мотивированный судебный акт изготовлен в связи с подачей ответчиком соответствующего ходатайства.

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

«10» сентября 2019 между ООО «РОСТРА северо-запад» (далее – Подрядчик, Истец) и АО «Балтийский Балкерный Терминал» (далее – АО «ББТ», Заказчик, Ответчик) был заключен Договор подряда № 277/04.1 (далее – Договор). По условиям Договора Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплекс работ по реконструкции конвейерной галереи №10 (инв. 00-005580) в осях 1-21 Универсального перегрузочного комплекса минеральных удобрений, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Элеваторная площадка (Угольная гавань), дом 28, литера АТ, в соответствии с рабочей документацией АО «ВНИИ Галургии» «Усиление несущих конструкций береговой конвейерной галереи № 10 в осях 1-21. Береговая конвейерная галерея №10», шифр 12.277-19010 и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1 к Договору), далее – Работы. Общая стоимость работ в соответствии с п. 2.1 Договора составила 42 224 757, 80 (сорок два миллиона двести двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 80 копеек. Заказчиком работы приняты на сумму 42 167 995 руб.78 коп. (сорок два миллиона сто шестьдесят семь тысяч девятьсот девяносто пять тысяч) рублей 78 копеек, оплачены на сумму 41 406 363 руб. 24 коп. (сорок один миллион четыреста шесть тысяч триста шестьдесят три) рубля 24 копейки.

Сторонами 01.12.2022 был подписан Акт сверки взаимных расчетов №1054, согласно которому у Заказчика имеется задолженность перед Подрядчиком в размере 128 127 руб. 54 коп. (сто двадцать восемь тысяч сто двадцать семь) рублей 54 копейки.

Возникшая задолженность сама по себе ответчиком не оспаривается, однако, по его мнению, данный вопрос разрешен судами при рассмотрении дела №А56-79456/2022, установлен факт проведения АО «ББТ» сальдирования взаимных встречных предоставлений сторон на сумму 128 127 руб. 54 коп.

В рамках дела №А56-79456/2022 акционерное общество «Балтийский балкерный терминал» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «РОСТРА Северо-Запад» о взыскании 1 378 132 руб. 59 коп. пени за нарушение сроков выполнения работ за период с 12.05.2020 по 10.08.2021 по договору подряда от 10.09.2019 №277/04.1 (с учетом уменьшения размера исковых требований, принятого судом в порядке статьи 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.03.2023 исковые требования удовлетворены.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2023 решение изменено: взыскано с общества с ограниченной ответственностью «РОСТРА Северо-Запад» в пользу акционерного общества «Балтийский балкерный терминал» 87 369 руб. 88 коп. неустойки, 1 698 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Из материалов дела следует, что расчет неустойки произведен судом апелляционной инстанции без учета долга по Акту сверки, вопрос задолженности по Акту сверки не был разрешен при рассмотрении дела № А56-79456/2022, что подтверждается содержанием постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.10.2023 г.

Суд полагает, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от обязательств не допускается.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

Учитывая, что заявленная сумма задолженности как таковая не оспорена ответчиком и не погашена сальдированием встречных предоставлений, исковое заявление подлежит удовлетворению.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором (пункт 1 статьи 395 ГК РФ).

К взысканию истцом заявлена сумма процентов за пользование чужими денежными средствами с 01.12.2022 по 29.05.2024 в размере 21 960 рублей 51 копейки.

Расчет процентов проверен судом, признан арифметически верным и обоснованным.

Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору (пункт 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 (ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств").

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области,

решил:

взыскать с акционерного общества "Балтийский Балкерный Терминал" в пользу общества с ограниченной ответственностью ''Ростра Северо-Запад'' задолженность в размере 128 127 рублей 54 копеек, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 21 960 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами с 30.05.2024 за каждый день просрочки по дату погашения долга по правилам статьи 395 ГК РФ, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5 503 рублей.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Михайлов.