Резолютивная часть решения от 16 октября 2018 г. по делу № А70-14203/2018Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 29/2018-102335(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Дело № А70-14203/2018 г. Тюмень 17 октября 2018 года Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Соловьева К.Л. рассмотрел дело по иску Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Дирекция коммунально-хозяйственного строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Самара-Стройком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки в размере 858 696,32 рублей, руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Самара-Стройком» в пользу Государственного бюджетного учреждения Тюменской области «Дирекция коммунально- хозяйственного строительства» неустойку в размере 302494 рублей, штраф в размере 10 000 рублей, в доходы федерального бюджета госпошлину в размере 9250 рублей. В удовлетворении остальной части иска отказать. Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия путем подачи жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Тюменской области. Судья Соловьев К.Л. Код для входа в режим ограниченного доступа: Суд:АС Тюменской области (подробнее)Истцы:Государственное бюджетное учреждение Тюменской области "Дирекция коммунально-хозяйственного строительства" (подробнее)Ответчики:ООО "Самара-Стройком" (подробнее)Судьи дела:Соловьев К.Л. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |