Резолютивная часть решения от 25 октября 2017 г. по делу № А65-27467/2017

1692/2017-222326(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-27467/2017
г. Казань
26 октября 2017 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе судьи Прокофьева В.В., при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЖИК Строй", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "ГеоТехСтройПроект", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 400 000 руб. 00 коп. неотработанного аванса, 1 796 руб. 00 коп. неустойки в соответствии с п. 9.6 по договору субподряда № 179-ЖИК от 25.04.2016г. за период с 25.04.2016г. по 18.07.2017г., 1 432 000 руб. 00 коп. неустойки в соответствии с п. 9.7 по договору субподряда № 179-ЖИК от 25.04.2016г. за период с 25.07.2016г. по 18.07.2017г., 1 432 000 руб. 00 коп. неустойки в соответствии с п. 9.8 по договору субподряда № 179-ЖИК от 25.04.2016г. за период с 25.07.2016г. по 18.07.2017г., 3 600 руб. 00 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.07.2017г. по 23.08.2017г.,

с участием: от истца – ФИО2, представитель по доверенности от 01.06.2017г., от ответчика – не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГеоТехСтройПроект",

г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной

ответственностью "ЖИК Строй", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) 400 000

руб. неосновательного обогащения, 46 677 руб. 26 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ГеоТехСтройПроект", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 11 914 руб.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ЖИК Строй", г.Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 80 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья В.В. Прокофьев