Резолютивная часть решения от 3 мая 2018 г. по делу № А56-8747/2018Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 4394/2018-248413(2) Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 04 мая 2018 года. Дело № А56-8747/2018 Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Иск удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Мой Дом" в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительная компания "Трест "Севэнергострой" 1 493 756 руб. 50 коп. неосновательного обогащения, 2 101 664 руб. 24 коп. неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ, 860 681 руб. 55 коп. штрафной неустойки, 45 281 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия. Судья Коросташов А.А. Суд:АС Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. (подробнее)Истцы:ООО СК "Трест "Севэнергострой" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительная компания "Мой Дом" (подробнее)Судьи дела:Коросташов А.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
